...temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan... maddelerinde düzenlenmiştir. ...ile sınırlı olarak gecikme cezası talep... ...bedelinin %2 oranında gecikme cezası uygulanır.” hükmü... ...10.12.2011 tarihine kadar süre verildiğini...

...takibin devamı istemlerine ilişkindir. Bu sözleşmenin 34.2. ...bedelinin %0,05 oranında gecikme cezası uygulanacağı... ...beş oranında gecikme cezası uygulanır hükmü... ...davacısı yararına fazla vekâlet ücretine...

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir... ...eksikliklerin % 5’ten fazla olmasından ötürü... ...tazmin hükmü verilmesine kadarki sürecin şu şekilde... Fevzi DANSIK, İnşaat Mühendisi …, (30.01.2019 tarihine kadar) - ...tarih) arasındaki gecikme cezasının eksik kesilmesinden... ...Konsorsiyumu yüklenimindeki … Yapım İşinde gecikme...

...süreçte uygulanması gereken ceza tutarı olan … TL... ...ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır. ... ...Aralık 2018 tarihine kadar idarenin ihtiyacı... ...etmeyeceğinden, yüklenici hakedişlerinden zamanında... ...yüklenici tarafından kendisine yapılan tebligatı... Gecikme halinde uygulanacak...

...davalı vekillerince istenmiş ise de davacının... ...yükleniciye yaptırması nedeniyle uğramış olduğu... ...maddesine göre 91 günlük gecikme için 20.657... ...eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün... ...Rehabilitasyonu işinin yapımını üstlendiğini... ...sözleşmesinde günlük gecikme cezası uygulanacağı... ...olu kararı) Yapım işlerinde geçici kabul...

...Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak... ...öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı... ...idareden kaynaklanan nedenler , iş artışı...