...bağlanan “…Aktarma İstasyonu Yapım İşi” nde; geçici hakediş... ...başlıklı 18 inci maddesinde; “Süre uzatımıyla ilgili hususlarda... ...hüküm ve tespitlere göre, süre uzatım hesabının, idaresince... ...sürenin hesaplanması hususunda, hakedişlerin tahakkuka bağlandıktan...

...Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile ilgili... ...zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin uygun bulunmadığı... ...çerçevesinde incelenecek ve karar alınmadan önce idarelerce... ...Günü”, İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...uzatımı verilmesi, 2- Çelik işlerinin alt yüklenici tarafından...

...edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir... Dairesinin 16.1.2020 tarih ve 10777 sayılı kararı)   Örneğin süre uzatımına ilişkin... ...cezasının kesilmemesi ile ilgili olarak; Yapım İşleri Genel Şartnamesinin... ...(2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek halle...

...çalışıldığı, anılan hususlarla ilgili süre uzatımı verilmesi ve fiyat... ...içinde idare tarafından fesih kararı alınır. ...inşaat atıkları nedeni ile süre uzatımı verilmesinin uygun görülmediği... .k Açık Otopark Yapım İşi” nde; proje değişikliği... Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli...

...eklerinin incelenmesi sonucunda; Süre uzatımları dâhil işin bitiş... .Yapım İşi” nde, süre uzatımı... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde... III  KARAR Konu, yukarıda belirtildiği... ...bir aksaklık yaşanmadığından süre uzatımı verilemeyeceğine...

...kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de …Bölge İdare... 4735 sayılı kanun , girdi fiyatları , süre uzatımı maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 48. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … ...ile idareden 422 gün ek süre uzatım talebinde bulunulduğu...