...haksız olarak yapılan gecikme cezası kesintisinin iadesi, temel kazısında...

...yapılacağı, yüklenici tarafından yapılan işlerin bedelleri, sözleşmedeki kayıtlara... ...edilmesi niteliğinde olduğu, bu durumda kesin ödeme mahiyetinde olmamak üzere...

...kabul edilmeyip onaylanmamış ve bedeli kesinlikle ödenmediğini, davalı müvekkilinin...

...ilgili onarım, tamamlama veya yenileme işlerinin benzer iş olarak belirlenmediği...

...hisse oranının teminat süresince (kesin kabule kadar) muhafaza edileceğine...

...betonarme sert zemin, kaplama yapımı vb.) işlerinin yapılması olduğu,  Söz...

...kısmın sözleşmenin %98,76 oranına tekabül ettiği; sözleşmeye konu 3 adet... ...denge bulunmadığından ölçülülük ilkesine uygun değildir. ...nedeniyle üretime ara verdiklerini ve siparişlerin teslimatını yapamayacaklarını...

...Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca İçişleri Bakanlığı yerine Çevre ve... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve...

...olan yollarda, emniyet tedbirleri, kesin olarak en ciddi şekilde ele alınacak... ...geçici trafik işaretlemesi yapılması işleri sözleşme kapsamında yüklenici...