Hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda, sözleşmenin 9.11.1990 tarihinde... Öte yandan, hakedişlerin geç ödenmesinden dolayı sözleşme... ...maddesi ile 21.3 maddesine göre ara hakedişlerin muhasebeye intikalinden... ...yüklenicinin idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporunu ekliyeceği...

...İlave Edilmesi” olduğu ve benzer işlerin ise bantlı konveyör sistemi... ...Müdürlüğü” tarafından düzenlendiği ve yapım işine ait olduğu tespit edilmiştir...

...faydalanılarak tasfiye sonrası yapılan işlerin tespitinin yapılabileceği, işin... ...Mahkeme tarafından idareye bildirilen raporun sonuç kısmında; Yukarıdaki... ...k işin yapılmış kısmının son hakedişindeki miktarına göre hesaplanacak... Yapımı ” 

...cihazını yapmadığı gerekçesiyle hakedişten kesinti yapmış ise de; hükme... ...tutanakta belirtilen eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması için davacı... maddesine göre, Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin...

...sözleşmesinin eki “Birim Fiyat Tarifleri Raporu”nda tanımlanan 11.04 Poz nolu... ...koymaksızın imzalayarak kabul ettiği hakedişler karşılığı düzenlediği... ...konusu alacağının dayanağı dolgu işlerini sözleşmedeki 11.01 poz birim... ...ve Düzleştirme Çalışmaları”nın yapımına ilişkin eser sözleşmesi imzalanmıştır...

...miktarlarını gösteren meteoroloji raporunda ise mevsim koşullarının üzerinde... ...olmayan gerçekleştirme görevlisi ile hakedişi düzenleyen personelin ise... Örneğin süre uzatımına ilişkin... ...cezasının kesilmemesi ile ilgili olarak; Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin...