BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ A. ...hükmünün yer aldığı, teknik şartnamede sayılan görsel ve... ...gerektiği ve sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 25.2 maddesinin... ...işleri de etkilediği, diğer bazı işlerin de yeniden ele alınacağı...

...yazısıyla, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine gönderilmiştir... ...yapılmış; ancak, mekanik tesisat işleri için mevsim şartlarının... ...tarih ve 2 karar sayılı süre uzatımı komisyonu kararıyla... ...kabule istinaden düzenlenen yapım işleri geçici kabul tutanağıyla... Aynı tutanakla, belirtilen süre içinde eksiklikleri tamamlamadığı...

...olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin... Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Mal alımı... ...reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden... 01.04.2024 tarihine kadar idari şartnamenin 33. ...Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, gibi...

...yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde, davalı idare... ...tutanakta belirtilen eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması için davacı... maddesine göre, Yapım İşleri Genel Şartnamesi... Şartnamenin 42.

...İşi” nde, zorunlu nedenlerle yapımından vazgeçilen imalatlar... Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli... ...ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından... ...ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin...

...edilmesi ve hazırlanmasının şartnamede öngörülmediğinden... ...Sulama ve Drenaj Uygulama Projeleri Yapım İşi Genel Teknik Şartnamesi... ...konusu haritanın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden temin... maddeleri uyarınca 1 yıl süreyle kamu kurum ve kuruluşlarının...

…… Yapım İşi”ne ilişkin dış cephe... ...fazla emek harcadığını öne sürerek fazla bedel isteyemez... Aksi anlaşılırsa genel hükümlere göre işlem yapılır. ...Yönetmeliğinin eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin; “Sözleşme ve... ...kusurlu oldukları tespit edilen işleri yüklenici, yapı denetim...