...İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasının yapım işinin ihalesinin davacı üzerinde kaldığını... ...ilave süreye rağmen işi tamamlayamadığını, işin gecikmesinde davalı idarenin bir kusuru bulunmadığını... İlk derece mahkemesince, fesih ve tasfiye öncesi gönderilmesi gereken ihtarnameler...

...iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle... ...maddesinde; “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece... Geçici ve kesin kabul aşamalarının komisyonlarınca doğru belgeler...

...sorumluluğunun bulunmadığına, İhalenin tüm aşamalarının ihale yetkilisi tarafından belirlendiği... ...iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle... ...harcama birimlerinin ihtiyacı olan mal, hizmet yapımı ve danışmanlık hizmet alımlarının...

...ve Bağlantı Yollarının Üstyapı Onarımı Yapım İşi ihalesine ilişkin itirazen... ...tarihinde davacılar ile imzalanan sözleşmenin tasfiyesi işlemlerine başlanılmış ve 06/01... ...komisyonu kararı ile işin yüklenicisinde değişiklik olacağından işlem tesis edilebilmesi...

...veya hizmet alımları.” hükmü uyarınca; işin yaklaşık maliyeti, maddede belirtilen limitin... ...feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir” hükümleri yer almaktadır... ...maddede ismen sayılmayan ve mal alımı veya yapım işi niteliği taşımayan işlerin &quot...

  Başvurucu Şirket inşaat işiyle iştigal etmektedir. ...Erzurum-Kiremitliktepe 5 adet atlama kulesi inşaatı yapım işi için ihale ilanı yapılmıştır... ...elirtilen hususlar temyiz ve karar düzeltme aşamalarında da tartışılmayarak konuya açıklık...

...olarak 151.380,00 TL alındığını, davalının işi yasal süresi olan 29/09/2010 tarihinde tamamlayamadığından... Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin ekleri arasındadır. ...feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. hükmü, 27.