...Paşa Cami İkmal İnşaatı Yapım İşi ” nde; proje... ...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca... ...tarihli ve 1910921sayılı yazısı ile Başkanlığımıza... ...taraflarının uyuşmazlığa ilişkin görüş, talep ve değerlendirmeleri... ...fiyatlar üzerinden hesaplanacak artış tutarına göre belirlenecek...

...Tanzim İşi” nde, proje değişiklikleri sebebiyle verilen... fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...2021 ve 16/11/2021 tarihli yazılarından özetle; Bahse... ...bunlardan Covid-19 ve iş artışı için verilen ilave... ...tarihinin 26/08/2021 olduğu, Yapım İşleri Geçici Kabul...

...bağlanan “İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı” işinde, 2020/5... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin... ...piyasa şartlarındaki fiyat artışlarının da 4735 sayılı...

...Merkezinin Yenilenmesi” işinde; bazı imalatların... ...ve imalat miktarlarındaki artışlar için yeni birim... ...yüklenicinin bahse konu işin yapım sürecinde gerçekleştirdiğini... ...yetkilisince onaylandığı idarenin yazısı ve eklerinden geçici... ...olup, anlaşmazlık konusuna ilişkin tarafların görüş...

...ve 919426 sayılı başvuru yazısı ve eklerinden özetle... ...konu donatı bedelinin iş artışı kapsamında ödenmesi... ...listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici... ...anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş... ...özelliği gereği, bahse konu yapım işi kapsamındaki tüm...

...davalı vekillerince istenmiş ise de davacının temyiz... ...etmiş, mahkemece alınan bilirkişi raporuna göre davalının... ...günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir... ...Rehabilitasyonu işinin yapımını üstlendiğini...

...2011 tarih ve … sayılı yazı ile davacı şirkete... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … & ...şirket tarafından söz konusu işin, sözleşme ve teknik...