yapım işi hakediş örneği - Sayfa 30

yapım işi hakediş örneği - Arama Sonuçları

Anahtar teslimi sözleşmede tasfiye sonrası “Hesap kesme hakedişi”.

19/04/2024

...hakediş tutarının çıkarılması suretiyle kesin hakediş tutarının belirlenmesi gerektiği, Yönündedir... ve Pansiyon Yapım İşi” nde, işe ait Sözleşmenin 12/03... ...Odasından alınan fiyatlar)’nın uygulandığı, işin yapılan ve yapılmayan kısımları için...

~~örneği~~

… Devamı

İşin süresinin değiştirilmesi.

13/05/2024

...bedel sözleşmeye bağlanan “…Kültür Evi Yapım İşi ’nde; 420 gün olan işin süresinin... ...uygulanmaya başladıktan sonra gelinen 1 inci hakediş aşamasında sözleşmede işin süresinin... ...olan süresinin 350 gün olarak değiştirilmesi, işin 350 gün içinde bitirilemediği durumda...

~~örneği~~

… Devamı

2886 sayılı Kanuna göre ihale edilen bir işte Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağı.

07/04/2024

.'in iş deneyim belgesinde deneyime konu işin ... ...evrakları, Ticaret Sicil Gazetesi vs.) birer örneğinin müdahil ... 2886 sayılı Kanun , iş deneyim belgesi , uygulama yönetmeliği , Yapım işleri

~~hakediş~~

… Devamı

Hakedişlerin Geç Ödenmesinin Süre Uzatımı ve Ödenek Aktarımına Etkisi

Tufan Özen
20/10/2025

...Birden fazla yılı kapsayan (yıllara sari) kamu yapım işlerinde, işin zamanında tamamlanması... ...İhale Kanunu, idarelere, ihaleye çıkmadan önce işin süresine uygun olarak yıllara sari bütçeleme... ...ödenek yetersizliği veya onaylanmış hakedişlerin geç ödenmesi, iş programının...

~~örneği~~

… Devamı

Hakedişin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

30/03/2024

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...Yapılması” işinin yürütülmesi sırasında; hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı... ...kendisinden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin...

~~örneği~~

… Devamı

Süre uzatım sebepleri bulunan fakat işi bitiremediğinden hareketle sözleşmesi feshedilen yükleniciye yaptırım uygulanması mümkün müdür?

05/05/2024

maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 47. ...çıkıldığı, bu sebeple aksamalar olduğu, hakedişlerinin zamanında ödenmediği, işin uygulama... Şti.'nin oluşturduğu ortak girişimin üzerinde bırakılmıştır.

~~örneği~~

… Devamı

Kesin Hakedişte Revize Fiyat ve Fiyat Farkı Hataları Nelerdir?

Yaka Danışmanlık
03/11/2025

Yapım işlerinde kesin hakediş raporu, sözleşmenin... Analizin Sonucu İdareler İçin: Kesin hakediş yapılırken, YİGŞ Md. 3) Fiyat farkı hesabında akaryakıt ÖTV değişikliklerinin (eski Esaslar Md.

~~örneği~~

… Devamı

İnşaat işlerinde bulunan eksiklikten hakedişte imzası bulunan elektrik teknikeri sorumlu değildir.

16/08/2024

… TL ihale bedelli … yapım işi mahallinde işin kontrol teşkilatı... Buna rağmen hakedişin yapılmayan iş kalemleri yapılmış gibi... ...imalatlar inşaat işleri ile ilgili olduğundan hakedişi düzenleyen Elektrik Teknikeri …in...

~~örneği~~

… Devamı

Kesin hakedişin kesin kabulden önce yapılması ve YFK’ya başvuru durumu.

17/04/2024

Başvuru yazısı ve ekleri incelendiğinde, işin geçici kabulünün yapıldığı, kesin... Geçici kabul , kesin hakediş , kesin hesap , kesin kabul , yfk , yüksek fen kurulu ...03/2021 tarihli dilekçesinde özetle; işin yapımı sürecinde sözleşmesinde bulunmayan...

~~örneği~~

… Devamı

İdare, Yüklenicinin Hakedişinden “Bağış” Adı Altında Kesinti Yapabilir mi?

Yaka Danışmanlık
02/11/2025

Hakediş Alacağına Karşılık Bağış... ...davalı Çankaya Belediyesi'ne afiş ve pankart yapım işi yapmış, ancak bakiye iş bedelini... ...gabin iddiaları karşısında, yüklenicinin hakedişinden feragat ettiği veya bağış&quot...

~~örneği~~

… Devamı

Hizmet alanlarımıza yönelik olarak, danışmanlık kısmında inceleme yapabilirsiniz.

Bilgiye ulaşmak, hele de teknolojinin bu kadar geliştiği bir zaman diliminde, çok kolay. Ancak, bilgi kirliliği yanlış adımlar atılmasına neden olduğu gibi, uzmanı olmayan kişilerin ürettiği bilgiler de bilgi kirliliğini artırmakta ve yanlış adımlar atılmasına neden olmaktadır.

O halde bilgiye ulaşmak değil, doğru bilgiye zamanında ulaşmak önemli.

Şirket olarak danışanlarımızın haklarını tam ve zamanında alabilmesi için yoğun gayret içerisindeyiz. Bu gayretimiz de neticelerini yıllardır göstermekte ve doğru bilgi sayesinde danışanlarımız kazançlı çıkmaktadır.

İhale mevzuatı, sözleşme yönetimi ve hakediş uygulamaları ile kamu mali yönetimi ve denetimi konularında kaybetmemek, isabetli adımları en doğru zamanlarda atmak ve güvende hissetmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yaka Yazılım Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

Bilgi ve iletişim için…

Detaylı Arama

Aranacak

Türler

Sitede Arananlar

yapım işi hakediş örneği - Arama Sonuçları

Anahtar teslimi sözleşmede tasfiye sonrası “Hesap kesme hakedişi”.

İşin süresinin değiştirilmesi.

2886 sayılı Kanuna göre ihale edilen bir işte Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağı.

Hakedişlerin Geç Ödenmesinin Süre Uzatımı ve Ödenek Aktarımına Etkisi

Hakedişin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

Süre uzatım sebepleri bulunan fakat işi bitiremediğinden hareketle sözleşmesi feshedilen yükleniciye yaptırım uygulanması mümkün müdür?

Kesin Hakedişte Revize Fiyat ve Fiyat Farkı Hataları Nelerdir?

İnşaat işlerinde bulunan eksiklikten hakedişte imzası bulunan elektrik teknikeri sorumlu değildir.

Kesin hakedişin kesin kabulden önce yapılması ve YFK’ya başvuru durumu.

İdare, Yüklenicinin Hakedişinden “Bağış” Adı Altında Kesinti Yapabilir mi?

İletişim

0535 645 00 20

0535 645 00 20

Yaka Danışmanlık

Yaka Danışmanlık

Ümit Mah 2494/2 Sokak
No 10 - Çankaya - Ankara