...verilmesini talep etmiş, mahkemece bilirkişiden alınan rapor dikkate alınarak... maddesinde de Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin... ...Listesi ve Açıklamaları), İhale Şartnamesi, Sözleşme, Yürürlükteki... ...Düzenlemesi İnşaatı İşinin yapımını üstlendiklerini, sözleşmeyi... maddelerinde düzenlenmiştir. ...öngörülmeyen durumlar nedeni ile bir iş artışının zorunlu olması halinde... maddesinde düzenlenmiştir.

...artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir... iş artışı , iş azalışı , sözleşme bedeli TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24... ...şme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 47 inci maddesind... ...bir imalatı gerçekleşmeyen ve yapımı tamamlanmayan ...

...belirlenen istekliler ile istekli tüzelkişinin kurucu, ortak, müdür, mümessil... ...mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini... Dava konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname'nin 47. ...Davacının dava konusu ihalenin idari şartnamesinin 47. ...sayıda istekli yönünden değil genel olarak isteklilerin ihaleye...

...sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 40. Bu durumda Yapım İşleri Genel Şartnamesi 6/7. ...sözleşme imzalandığını ve işin gerekli iş makineleri, inşaat... giderlerinden Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 6/6. Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...bağlanan “İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı” işinde, 2020/5 sayılı... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici... ...5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile piyasa şartlarındaki...

...yazısıyla, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine gönderilmiştir... ...kabule istinaden düzenlenen yapım işleri geçici kabul tutanağıyla... Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011... ...hakedişinden kesilmesini talep etmiştir.