... eye karşı yüklenilen işin yapımı sırasında gerçekleşen yasak ... nci maddesinde belirtilen fiil ve davranışların dışında değerlendirilmesi gerekmektedir ... ... ... verecek fiil ve davranışlar ya da yüklenicilerin iş veya mesleklerinden dolayı ... mükellefiyetlere aykırı davranışlar iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyet kapsamında ... ... ...etkilemeyecek şekilde teknik şartnamede belirtilen sayının altında kurulum ve teknik özelliklerde olmaması durumları tespit...

... yüklenici ile birlikte tutanak altına alındığı, Yer tesliminden itibaren ... sürede yüklenici tarafından yapımına başlanamayan işler için ... hazırlanan revize iş programını yüklenicinin itiraz kaydı ile imzaladığı ... Yapılan işlemlerin ilgili mevzuata ve Sayıştay Başkanlığı’nın tespitlerine ...

... hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur, şeklinde olduğunu ... ilişkin esaslar çerçevesinde yüklenicilere ödenmesi gerektiğini belirterek ... ... ...ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranlan değişikliği... ... ...bulunulabileceğine karar verilmiş ise de; karara konu uyuşmazlık, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde...

...fiyat farkının sağlıklı bir şekilde hesaplanamayacağı ve yükleniciye ödenemeyeceği anlaşıldığından, bu durumun... ... ... bu Esaslara tabi hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi için ... hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

...işin sözleşme, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu m.10 ve 20 ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi m. ... ...davacının 240.000,00 TL lik teminatı irad kaydedilmiş ve yüklenici şirketin kamu ihalelerinden yasaklanmasına karar verilmiştir.

... verilmesi, 2- Çelik işlerinin alt yüklenici tarafından imal edildiği, teçhizatlı ... gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir. ... ... Günü”, İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ ... maddesinin 3 üncü fıkrasında; “Yüklenici, üstlenmiş olduğu işleri ... yeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş ...