...2 maddesinde bu hakkın, sadece işin süresinde bitirilmesi hâlinde sağlandığını... Davacı vekili; davalının, .. ...İnşaat yönetimi danışmanlığı ve yapı denetimi hizmet alımı sözleşmesi... ...düşüncelerle karşı davanın reddine karar verilmesi de doğru olmamıştır.

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: .. ...süre yeterli olmadığından ek süre verilmesi gerektiği, yaşanan sıkıntıların... ...kırıcının bakım onarım ve tamiratlarının yapılarak teslim edilmesinin aksi hâlde... ...İşletme Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen 2 Takım Darbeli Tersiyer...

...yapılamayan 34 gün için süre uzatımı verilmesi ve artan imalat bedelinin iş... Testler sonucu ortaya çıkabilecek tüm olumsuzlukları giderecektir. ...başlanıldığı, bazı bildirimlerin elden yapıldığı ve süre kayıplarının... ...Onarımı” işinde, muhtelif konularda süre uzatımı verilmesi hususunda yüklenici...

...göre 23/08/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... Yapılan ön inceleme sonucunda; … ...süre dikkate alınarak süre uzatımı verilmesi ile işin yeni bitim tarihinin... ...İşi” nde; iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin...

310 sayılı Ek İlamın 3’üncü maddesiyle; … ...değerlendirilerek, bu hususta yeni bir hüküm verilmesini teminen 310 sayılı Ek İlamın... Şti.’den danışmanlık hizmet alımı yapılarak gördürülmüştür. ...yüklenicilerle birlikte onbeş yıl süre ile müteselsilen sorumludur. ...