yapı işleri süre uzatımı - Arama Sonuçları

Hakedişin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

Hakedişin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

  • 30/03/2024

.Sebze ve Meyve Hali Yapılması” işinin yürütülmesi sırasında; hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı hesaplanması ile ilgili olarak idaresi ve yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca karara bağlanması talep edilmektedir.
… Devamı
Yüklenici kusuru ile gecikilen durumda süre uzatımı verilemez.

Yüklenici kusuru ile gecikilen durumda süre uzatımı verilemez.

  • 05/04/2024

.Yapım İşi” nde, süre uzatımı konusunda İdaresi... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin... ...belge bulunmadığı, bu durumda ilave süre uzatımı verilemeyeceği değerlendirilmektedir... ...atfedilebilecek herhangi bir aksaklık yaşanmadığından süre uzatımı verilemeyeceğine, İlişkin bulunmaktadır...
… Devamı
İmalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları nedeniyle süre uzatımı ve sözleşmenin tasfiyesi.

İmalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları nedeniyle süre uzatımı ve sözleşmenin tasfiyesi.

  • 02/05/2024

... işin bitirilememesi ve davacı şirketin süre uzatımı talebi üzerine davacı şirkete işi bitirmesi ... üzere toplam 141 takvim günü cezalı ilave süre verilerek işin 20/11/2018 tarihinde bitirilmesinin öngörüldüğü ... çalışmaları kapsamında tespit edilen eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 41 ...
… Devamı
Fiilen yer tesliminin geç yapılması ve süre uzatımı.

Fiilen yer tesliminin geç yapılması ve süre uzatımı.

  • 03/04/2024

...programı, Yapım işi yapılan arsanın, mülkiyet (yapının fiili toplam inşaat alanı, mülkiyet... ...kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.” hükmü yer almaktadır... Bu itibarla, süre uzatımına sebep olduğu bildirilen tüm gerekçelerde...
işleri
… Devamı
Fiyat Farkı Hesaplanmayacağı İfade Edilen Bir İşte, Süre Uzatımı Verilmesi Halinde Artırımlı Fiyat Farkı Hesabı

Fiyat Farkı Hesaplanmayacağı İfade Edilen Bir İşte, Süre Uzatımı Verilmesi Halinde Artırımlı Fiyat Farkı Hesabı

Fiyat farkına ilişkin usul ve esaslarda yapılan değişiklikler neticesinde, idareden... ...halinde, idarece artırımlı fiyat farkı ile süre uzatımına bağlı olarak Fiyat Farkına İlişkin... ...Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca süre uzatımı verildiği durumlarda, artırımlı... ...süre uzatımı neticesinde fiyat farkı verilen işlerin hangi kategoride olduğu konusuna yönelik...
… Devamı
Proje değişikliği için idarenin onayı gerektiğinden, idarece verilen süre uzatımı sonucu fiyat farkı hesaplanmalıdır.

Proje değişikliği için idarenin onayı gerektiğinden, idarece verilen süre uzatımı sonucu fiyat farkı hesaplanmalıdır.

  • 27/03/2024

fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...bir defa da proje değişikliği nedeniyle süre uzatımı verildiği, bunlardan Covid-19 ve iş... ...Geçici kabul itibar tarihinin 26/08/2021 olduğu, Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağının 24... ...verileceğinin hüküm altına alındığı, hakedişlerinin ve fiyat farklarının proje değişikliklerine...
… Devamı