...gerekçesiyle sözleşmenin fesh edilerek yükleniciye sözleşme bedelinin %80’inin %5’i tazminat olarak ödenmesi suretiyle... İşe ilişkin sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 47 inci maddesinde de; “( TL sözleşme bedelli ………

...kaynaklı sözleşme bedeli olan 1.794.354,57 TL'nin binde biri olan 1.794,35-TL günlük ceza tutarının gecikme gün sayısı alan 7 gün ile çarpılması sonucu: 12.560,40- TL, olmak üzere 10,766,10 TL + 5.383,50 TL+ 12.560,40 TL - Toplam 28.710,00 TL'nin davalı yasal defter kayıtlarında olmadığı, davalının davacıya 28.710,00 TL sözleşme kapsamında...

“Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6’ncı maddede sözleşmenin türü götürü bedel sözleşme olarak belirtilmiş, sözleşme bedeli sözleşme süresi ile sınırlı olmak üzere “KDV hariç toplam 275.000,00TL” şeklinde, -

  Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin 16’ncı maddesinde yer alan açıklamalar uyarınca;   ...Şartname’nin 5.4.’üncü maddesi), bu kapsamda ilk sözleşme bedeli üzerinden kesilecek ceza oranının % 0.01 olarak belirlendiği... ...yaptırımı ile ilgili aykırılık sayısının (7 tekrar sayısı) ve toplam özel aykırılık hali ile ilgili aykırılık sayısının...

...hükümlerine uyulmaması durumunda uygulanacak asgari ceza oranının sözleşme bedelinin on binde 2’si olarak uygulanacağının düzenlendiği... ...işe süresinde başlamadığının tespiti halinde sözleşme bedelinin on binde ikisi oranında ceza uygulanır.”   ...ilgili aykırılık için aynı satırda belirtilen sayıya ve toplam özel aykırılık halinin de 50 sayısına ulaşması koşullarının...

...için, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar, işin anahtar teslim götürü bedel üzerinden teklif alınan kısımları için ise yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel, esas alınır.” Hükümleri yer almaktadır.

Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 22’nci maddesinde; “( İtibari değerlendirme oranı = Sözleşme Bedeli / Yaklaşık Maliyet)” düzenlemesine yer verilmiştir.