...Beş yüzelli ) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğu, idare... ...550 ( BeşYüzElli ) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır... ...çalışılamayan 52 günlük sürenin işin süresi olan 550 güne eklenmesi gerektiği yönündedir...

...teknik personel için taahhütname vermesi ve iş süresince istihdam etmesi nedeniyle … YTL.ye... ...işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve geçici kabule engel olabilecek eksik, kusur ve... ...hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on gün içinde yükleniciye...

...03.2015 tarihinde bitirilmesi kabul edilmiş, süresinde bitirilmemesi halinde ise, sözleşmenin... ...bir oranında günlük ceza uygulanır” ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi... “denilmek suretiyle Dairemizin kabulü şeklinde uygulama yapılmıştır.

039;UN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir. ...görüşüldü: İNCELEME VE GEREKÇE: MADDİ OLAY: Geçici kabul tutanağı 24/05/2011 tarihinde onaylanan... ...nin alt işvereni olarak çalıştığı ve iş süresince çok sayıda personel çalıştırdığı...

Davacının temyiz isteminin kabulüne; 2. ...idarece uygun bulunmuş ve sözleşme konusu işin geçici kabulü 01/11/2013 tarihinde yapılmıştır... ...girişiminin alt işvereni olarak çalıştığı ve iş süresince çok sayıda personel çalıştırdığı...

...cezası, güncellenmiş teminat miktarı eklenip, geçici kabul kesintileri mahsup edilerek bulunacak... Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davacı vekilince... ...göre, davalı yüklenicinin uyarıya rağmen işi süresinde tamamlayıp teslim etmemiş olması...

...kusurlu ve malzemesi kötü işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, işin gerçekleştirilme... ...Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve  kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı... ...diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde...