...iş programının revize edilmesi ve fiyat farkı... ...eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin... ...yükleniciye verilen proje ve teknik belgelerde, yeni... ...yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması... ...sayılı dilekçesinde belirtilen gerekçelerle... ...anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan...

...ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun... temin edecektir. ...yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici... Yüklenici, bu Genel Şartnamede öngörülen... maddesinde “.. ...hallerinde aynı satırda belirtilen oranda ceza uygulanır... ...iş makinelerinin idareye tesliminden sonra yüklenicinin... ...olmayacağı, bu koşullar altında Teknik Şartname’nin 5...

...ve geçici teminatın iade edilmesi gerektiği iddialarına... ...yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine... ...isteklinin anılan bentlerde belirtilen durumlarda olmadığını... ...İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Formda... ...şekilde istemeleri, adı geçen idarelerin de isteklilerin... İdari Şartname’nin İhale... ...İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: KONYA...

...eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından... ...Uygulama İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesine... ...maddesine istinaden yer tesliminden 5 gün sonraki... başlıklı 23 üncü maddesinde; “23.1. ...aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli... ...zamanında verilmediği ve teknik personel bildirim...

...anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...yansıtmadığı, işin yer tesliminin yapıldığı... ...verildiği, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) ve... ...inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. ...oluştuğu anlaşılmakta olup, belirtilen anlaşmazlığın...

...süresinden bir hayli zaman geçtikten sonra 29/03/2021... Belirtilen gerekçelerle... ...edilerek sözleşmenin feshedilmesi talep edilmiş... ...üretilmediği, dolayısıyla Teknik şartname'de... ...konusu işte istenen ve Şartname’nin 2.4. hafta içinde teslim edebileceğiz. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..

...durumunda devralan yükleniciden teminat alınıp alınmayacağı... ...dipnotunda; sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel... ...devreden yükleniciye iade edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir... ...Sözleşmeleri Kanununun geçici 4 üncü maddesinde...