...Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair... maddesi kapsamında 300 günlük ilave süre uzatım talebinde bulunulmuştur. quot;Süre uzatımı verilebilecek hâller ve şartları başlıklı 18. ...işin bitirilmesinin amaçlandığı, bu sebeple tasfiye talebinde bulunulmadığı, kesinleşmiş...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara Atatürk Eğitim... ...yokluğundan kaynaklandığını ifade ettiği, süre uzatımı taleplerinin reddedildiği, Sözleşmenin... ...imalatların ödemelerinin yapılmadığı, bunun tasfiye tutanağında yer aldığı, Mahkeme tarafından...

...yaşanan gecikmeler sebebiyle verilecek süre uzatımlarının hangi tarihin başlangıç tarihi... ...Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin 1 inci fıkrası... geçici hakediş , hakediş ödemesi , süre uzatımı , süre uzatımı hesabı

...mücbir sebep veya idarelerinden kaynaklı bir süre uzatımı verilmediği, yüklenicinin en... ...bulunulduğu ve idaresince verilmiş bir süre uzatım kararı olmaksızın idaresi tabiri ile... ...Yapım işinde 2013/5217 Sayılı Fiyat Farkı Kararnamesi uyarınca fiyat farkı verilecektir...

fiyat farkı , havanın fen noktası , süre uzatımı , yağışlı gün ...halinde aynı şartnamenin “Sözleşmenin Feshi ve Tasfiye Durumları ”   ...örtüsü altındaki inşaat atıkları sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı ödenmesi hususlarında...

...proje değişiklikleri sebebiyle verilen süre uzatımlarına fiyat farkı hesaplanması hususlarında... fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...uzatılması halinde yürürlükteki fiyat farkı kararnamesine göre fiyat farkı verileceğinin...

...feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” , anahtar teslimi götürü bedel , iş artışı , revize iş programı , süre uzatımı  “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “…

4735 sayılı kanun , girdi fiyatları , süre uzatımı ...sayılı Kanun'un Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri başlıklı Geçici... ...tarihli dilekçe ile idareden 422 gün ek süre uzatım talebinde bulunulduğu, Ankara Valiliği...

...Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin 1 inci fıkrasının... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine...