...yapılıp yapılamayacağı konularında idare ve yüklenici arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın... ...uygulama projesi, mahal listesi ve teknik şartnamelerde bulunmadığı, sadece pursantaj tablolarında... ...taraflarının uyuşmazlığa ilişkin görüş ve talepleri özet olarak aşağıda belirtildiği...

...sözleşme kapsamında olup olmadığı hususunda yüklenici ile idare arasında ortaya çıkan anlaşmazlık... II - İNCELEME VE DEĞERLENDİRME     Aynı şartnamenin, “6.Cephanelik” başlıklı bölümünün 10 uncu maddesinde; “10. …” hükmüne yer verildiği, Görülmektedir.

ve Tem. ve Tem. 6) TeknikŞartname'nin Yüklenicinin Sorumlulukları ve Uyacağı Esaslar... ...sorumlu tutulacağının belirtildiği, Teknik Şartname'nin 4.28 ve 4.29.

quot;Şartnameler başlıklı 7. ...taahhüt ettiği iş bölümünü bitiren alt yüklenicilere, mimar veya mühendis olmak şartıyla... İhaleye ait İdari Şartname'nin 3. tarih ve ... Diyarbakır Atık Yönetim ve Enerji Üretim San. tarih ve E:...

...sözleşmeye bağlanan “Emet Yapısal Güçlendirme ve Yenileme I Etap İkmal İnşaatı Yapım İşi... ...Fiyat Farkı hesaplanması ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi özetle; Covid... ...konulmadığı, dolayısıyla fiyat farkı kararnamesinin 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre...

İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; 6.1. ...mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye ve projelere uygun olduğunu kabul ediyoruz... ...enicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; Yüklenici, hafriyat istiap bedelinin analizlerd...

Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. ...Yönetmeliğinin eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin; “Sözleşme ve eklerine uymayan işler... … tarihli ve ……… Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. Davacı vekili; davalının, .. Hukuk Dairesi 28.11.2016 tarih ve 2016/3150 E.

...sözleşme bedeline dâhil olup olmadığı konusunda yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlık... ...maddesinde belirtildiği şekilde teknik şartnamesi bulunmadığından dolayı 1 tonluk gezer... (rakam ve yazıyla) ..

Yüklenicinin görüş ve talebi; Uygulama projesinde depo (2 Ad.), kurşun levhalarla kaplama (MSB.565/A) ve duvar detayında 4 mm. ...6-Özel teknik şartname, 7-Genel teknik şartname, 8-Açıklamalar (varsa), 9-Diğer ekler.” hükmü...