Başkanlıkları 4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı Sözleşmesine uygun olarak mal teslimi yapılmadığından bahisle 4735 sayılı Kanun hükümleri uyarınca bir yıl süreyle tüm ... sonucunda tespit edildiği anlaşıldığından, herhangi bir mücbir sebep olmaksızın taahhüdün yerine getirilmediği ve davalı idare işleminde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle ...

...davacının istemi doğrultusunda feshedilmiş olduğunun tesbitine, haklı fesih talebinin yerinde olmadığına, teminat mektubunun iadesi talebinin reddine dair verilen karar taraf... ...İnşaatı ve Eski Okulların Onarımı Yapım İşine ait sözleşme 1.077.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedelli olup, KDV sözleşme bedeline dahil değildir.

...dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme, … ...işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif...

Öte yandan, Daire Kararında yer alan kamu zararı hesabının 05.01.2018 tarihinde talep edilen 5000 litrelik benzinin teslimine ilişkin gecikme esas alınarak yapıldığı görülmektedir.

Davacı, ihale üzerine imzalanan 22.03.2004 tarihli sözleşmede öngörülen edimin yerine getirilmemesi nedeniyle, malzemelerin teslim edilmesi gereken tarih ile sözleşmenin... İhale ve mal teslimi işlemlerinin gecikmesi; hizmetin aksamasına, gecikmesine ve dolayısıyla kamunun bundan zarar görmesine neden olur.

...üzerinden gecikme cezası hesaplanmasının doğru olmadığı, ısı geri kazanım cihazının yerinde yapılmadığı gerekçesiyle kararı temyiz etmiştir. maddesine göre işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı hakkında şartnameye atıf yapılmıştır.

Davalı vekili işin ayıplı ifa edildiğini, geçici kabulün yapılamadığını, anahtar teslimi götürü bedel ile verilen işte davacıya fazla ödeme yapıldığını, yüklenicinin sözleşme hükümlerine aykırı davranarak edimini yerine getirmediğinin ...

Feshedilmeyen süredeki gecikme cezasının, Dairemizin yerleşik içtihat ve uygulamalarında sözleşme bilahare feshedilmiş olsa dahi istenilebileceği kabul edilmektedir. maddesindeki düzenlemeye göre işin teslimi gereken tarihte tamamlanıp teslim edilmediği ve işletmeye alınamadığı anlaşılmaktadır.

...eklerinde özetle; adı geçen İdare tarafından ihale edilerek, 03/05/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…Peyzaj ve Çevre Düzenleme Yapım İşi... İfadeleri yer almaktadır.