...sözleşmelerinde taraflardan birinin temerrüdü (borcunu yerine getirmemesi) nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi, beraberinde... ...yaptığı imalatların bedelini isterken; ana yüklenici de işin gecikmesi nedeniyle taşerondan ifaya ekli ceza (gecikme...

...olan kayıtların ve ihale dokümanında belirtilen edimlerin yerine getirilmesine ilişkin hangi tutanakların tutulacağının... ...tutacakları kayıtlar , işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. İstekli, bu iki maddenin kimin...

...dayanmaktadır: Aynı Tebligat Adresi: Her iki istekli de anahtar teslimi götürü bedel teklif mektuplarında tebligat adresi... maddesinin (b) bendinde yer alan rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda...

...enin son fıkrası, özel bir durumu düzenler: Anahtar teslimi götürü bedel yapılan yapım işleri sözleşmelerind... Maddenin son fıkrasında yer alan ve %80'in altında tamamlanan işler için bir...

Ana yüklenicilerin, alt yüklenicilerin gecikmesi durumunda cezai şart talep edebilmesi, genellikle... ...tarihinde alt yükleniciye eksik işler var diyerek bir ihtarname göndermiş ve gecikme cezası talep etmiştir... ...öngörülen yazılı bildirim ön şartı, işin tesliminden önce veya en geç teslim anında (geçici kabul sırasında...

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde, sözleşme ve projede... ...İçin YİGŞ, %10'u Aşan Kısım İçin TBK Uygulanır Yerel mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi, bilirkişi raporuna dayanarak...

...borçluyu (yükleniciyi) taahhüdünü zamanında ve gereği gibi yerine getirmeye zorlamak, yani bir teminat işlevi... ...uğrayacağı zarar ile 12 milyonluk (daha büyük kapsamlı) bir işin gecikmesiyle uğrayacağı zarar aynı değildir.

...oluşturulan Geçici Kabul Komisyonu'nun, işi yerinde inceleyerek, projenin sözleşme ve eklerine uygun olarak fiilen... İdarenin Gecikmesi: Yüklenici işi zamanında bitirmiş ve başvurmuş...