...fesih yazısı ekinde bir takım işlerin eksik ve ayıplı olarak... ...davalı iş sahibince sözkonusu yapım işinin ihalesinde uygulama... ...listesi, özel teknik şartname ve genel teknik şartnamenin sözleşme... maddesinde, Yüklenicinin... ...yerine 273 gün karşılığı 93.775,50 TL gecikme cezası uygulanması...

TL9;ye çıkarmıştır. ...ettiklerini, bu eksik hatalı ve işin yapım aşamasına engel olabilecek... ...Borçlar Kanunu9;nun 472/3 ve 476 maddeleri uyarınca; yüklenici... ...yüklenici iş sahibine karşı genel ihbar yükümlülüğünü... 14.9.2015; 15.

...İşin, yer tesliminin 19/07/2019 tarihinde yapılarak işe başlandığı... ...kayıt altına alındıysa işin şartnamesi ve sözleşmesi hükümlerine... ve Arıtma Tesisi Yapım İşi” nde, kanalizasyon... ...başlığı altında düzenlenen maddesinde; “ Genel Müdürlüğü (Atıksu Dairesi...

...bedeli, hakedişe bağlanmamış 94.550,50 TL yönünden karar verilmesine... ...sözleşme eki Uygulama İşleri Genel Şartnamesi’nin 22. maddesi hükümlerine göre fiyatının... ...sözleşme eki Uygulama İşleri Genel Şartnamesi’nin 22/2 maddesindeki...

maddesinde de, a. İdare Mahkemesi9;nin ... 9;in, .. sayılı yazıda belirtilen işlerin ... maddesi uyarınca ... ...Kurulması ve EKAY Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesi İşi... 9;in; .. ...Türkiye9;de bir işgüder/genel müdür şeklinde temsili...