...başlama ve devam etme borcuna uygun davranması ve özen borcunu yerine getirmesi halinde işin yaklaşık %25'inde beklenmeyen fiyat artışlarından etkileneceği, yüklenicinin işi... ...32 civarında olduğu, nitekim kendilerinden sonra kalan işin ihale edildiğini, hesaplanan maliyet artışının %100'den fazla olduğunu, kanun amacına uygun süreç yürütülmediğini...

...belirtildiği, ihale tarihinin 17/11/2022 olduğu, ihale ilanı ile ihale tarihi arasında yaklaşık bir (1) aylık süre bulunduğu, 4734 sayılı Kanun'un 41. ...nereden, ne kadara kiralanabileceği/satın alınabileceği hususunda fiyat araştırması, maliyet hesabı ve öngörülen kâr hesaplaması gibi çalışmalar bu süreler içerisinde...

...müvekkili şirketler tarafından yapıldığını, ancak davalı tarafından yer tesliminden yaklaşık 2 sene sonra işin rantabilitesinin düşmüş olduğu gerekçesiyle sözleşmenin... ...Sulaması işinde 22.10.2013 tarihinde işe başlama yapılmasına rağmen kamulaştırma maliyetlerinin ve sulama sahası imar planı problemleri sebebiyle şântiye tesisleri fiilen...

...farkını yansıtmadığı, işin yer tesliminin yapıldığı tarih ile işe bilfiil başlanan tarih arasında yaklaşık 7 ay gibi bir sürenin olması ve bu sürede meydana gelen malzeme fiyat farklarının çok yüksek olduğu göz önüne alındığında maliyet zararının giderilebilmesi için fiyat farkı hesabında temel endeks olarak ihale tarihinin esas alınması...

...durumlarında; -Yüklenici tarafından yapılacak kamulaştırma haritalarının ve dosyalarının maliyetleri, yapılan kamulaştırmanın iptaline ait kamulaştırma ve zarar-ziyan bedelleri... ...668 gün süre uzatımı verildiği, sözleşme konusu iş için sözleşmesinde öngörülen yaklaşık 7 aylık sürenin 29 aya çıktığı, süre uzatımına bağlı olarak fiyat farkı...

...uygun biçimde toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlendiği, ihale konusu işte ana maliyetin personel ve malzeme giderlerinden oluştuğu, bahse konu ihalenin 24 ay süreli malzeme...

...ilişkin, KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınmak suretiyle, diğer bir ifadeyle tüm maliyet unsurları dâhil olacak şekilde (piyasa takas fiyatı, yenilenebilir enerji destekleme...