...kalemleri için öngörülen bedelin üzerinde bir harcama yapıldığı, davacının toplam 590 gün idareye sözleşmeye hizmet sağladığı, idarenin ise bu hizmetin 329 günlük bölümünü ödemediği, proje 329 gün uzadığı için sözleşmeye göre bu süre zarfında İKY 900 ve İKY 9000 için ayrı ayrı 274.165’er $ olmak üzere toplam 548.330 $’ın diğer...

...İdaresi Başkanlığının internet sayfası üzerinden idarece yapıldığı, teyidi yapılan faturaların güncellenmiş toplam tutarının teklif edilen bedelin % 25'den az olmadığı, sözleşme konusu işin ihale konusu iş ile uyumlu olduğu, sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden...

birim fiyat tarifi , fore kazık , keson , sözleşme bedeli , teklif bedeli ...kalınlıkta sacdan mamul kalıp (keson) yerinde bırakılacak ve bedeli … poz no.lu birim fiyattan ödenecektir.” hükmü yer...

... geçici kabulünün yapıldığını, ancak davalı idarenin sözleşme bedelinden 1.597.594,92 TL gecikme cezası kesintisi yapıldığını belirterek ... durumunda kaldığı bedelden şimdilik 10.000,00 TL olmak üzere toplam 20.000,00 TL'nin kesinti tarihinden itibaren işleyecek avans ...

...anahtar teslimi götürü bedel ihale edilerek sözleşmeye bağlandığı, yüklenicinin teklifini, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak işin tamamının yapımı için verdiği, yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde de teklif edilen toplam bedelin esas alındığı, bu bağlamda ihale dokümanlarının...

... zorunlu olan kamulaştırma işlemlerini yapmadığını beyanla, sözleşmenin feshinin haksız olduğunun tespitini, haksız fesih ... suretiyle irad olarak kaydedilen iki adet kesin teminat mektubu bedeli için 2.231.170,68-TL olmak üzere toplam 4.731.157,88.-TL'nin davalıdan tahsilini talep ve dava ...

...tarihleri arası dönem için ise günlük 35 TL yemek ve 35 TL yol bedeli öngörüldüğü, - ...tatili günlerinde 1,260 gün fiili çalışma yaptırılacağı, toplam 26.775 saat fazla mesai öngörüldüğü ve hafta tatillerinde... ...maliyetin hesaplanması ve güncellenmesine ilişkin olarak, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olmak üzere...

Genel olarak menfi zarar; sözleşmenin kurulmamasından veya geçerli olmamasından; müspet... ...mektubu masrafları, şartname dosya bedeli, itirazen şikâyet bedeli gibi masraflar menfi zarar, yoksun kalınan kâr ise...

...gerekçesiyle sözleşmenin fesh edilerek yükleniciye sözleşme bedelinin %80’inin %5’i tazminat olarak ödenmesi suretiyle... İşe ilişkin sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 47 inci maddesinde de; “( TL sözleşme bedelli ………

...kaynaklı sözleşme bedeli olan 1.794.354,57 TL'nin binde biri olan 1.794,35-TL günlük ceza tutarının gecikme gün sayısı alan 7 gün ile çarpılması sonucu: 12.560,40- TL, olmak üzere 10,766,10 TL + 5.383,50 TL+ 12.560,40 TL - Toplam 28.710,00 TL'nin davalı yasal defter kayıtlarında olmadığı, davalının davacıya 28.710,00 TL sözleşme kapsamında...