...imzalanan davacı şirketin, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26... ...ağaç türünün ülkemizde ve dünyada yetişmediğinin belirtilmesi karşısında, talaş tesliminin mücbir bir sebebe dayanılarak yapılamadığının anlaşılması nedeniyle dava...

...düğmesinin olacağının açıkça belirtildiği halde davacı şirket tarafından teslim edilen cihazda böyle bir düğmenin bulunmadığının Mal Kabul Komisyonu tarafından yapılan muayene sonucunda tespit edildiği anlaşıldığından, herhangi bir mücbir sebep olmaksızın taahhüdün yerine getirilmediği ve davalı idare işleminde hukuka ve mevzuata aykırılık...

Ancak 365 günden sonraki teslim edilen hizmet için yukarıda belirtilen hükme göre fiyat farkı hesaplanacaktır.”   düzenlemesi, Anılan Tasarı’nın “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12’nci maddesinde  “12.1.

...bedelli “Akaryakıt Alımı İşi”ne ilişkin fiyat farkının “Motorin (Diğer)” fiyatları yerine “Motorin” fiyatları esas alınarak hatalı hesaplanması sonucu ……… d) A2; 1) Petrol ve LPG ürünleri için, sözleşmeye göre malın teslim edilmesi gereken tarihte geçerli petrol ve LPG ürünleri fiyatını,”,

...izin prosedürünün 3 ay 15 gün sürdüğü, dolayısıyla ürünü ancak miadına 17 ay kala teslim edebildikleri ve bu durumun mücbir sebepler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği... ...olmadığı; bu durumda, davacı şirketin sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediği hususu sabit olduğundan, 4735 sayılı Kanun'un 26.

...teslimi işinde idarece verilen ek sürelere rağmen teknik şartnameye uygun mal tesliminin yapılmadığı, bu durumun Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi raporu ile de sabit olduğu göz önüne alındığında; herhangi bir mücbir sebep olmaksızın taahhüdün yerine getirilmemesinden dolayı davacı şirketin bir yıl süre ile kamu ihalelerine...

11.05.2017 tarihinde işyeri teslimi yapılarak fiilen başlanan iş’te zeminde sıvılaşma ve batmaların olduğu gerekçesi ile yüklenici ile Belediye arasında 12.10.2017 tarihinde düzenlenen anlaşma tutanağında...

İş süresi işyeri teslim tarihinden itibaren 600 (altıyüz) gün olarak belirlenmiştir.