Bahsi geçen iş sürecinde, anahtar teslim götürü bedel olarak yapılan sözleşmeye göre 1150 gün olarak tespit edilen iş süresi, 101 gün daha uzatılmış, 15.08.2012 tarihinde işin geçici kabulü yapılmış ve sözleşmenin 21.
teslim süresi - Arama Sonuçları
… Devamı
...Gecikmeler İş için gerekli projelerle diğer teknik belgelerin yükleniciye tesliminde gecikme olması, veya uygulanmak üzere verilen projelerde yeni proje veya belge hazırlanmasını gerektirecek değişiklik yapılması hallerinde, bu durum işin bitirilmesini geciktirirse, sözleşme süresi, gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.
Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin Süresi ve Sürenin Uzatılması” başlıklı 29’uncu maddesi 4’üncü bendinde; “İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği...
Bu madde, idarenin sözleşmesel yükümlülüklerini (yer teslimi, proje onayı, ödenek yetersizliği gibi ) yerine getirmemesi ve bu nedenle yüklenici... Anlaşmazlık Konusu 2: Hakediş Tahakkuk Süresi Ne Zaman Başlar? Peki Tahakkuk Süresi Ne Zaman Başlar?
...düzenlenen 25/07/2008 tarihli sözleşme ile davalının Beşiktaş Ortaköy yurt inşaatı işini 2.523.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedel üzerinden üstlendiğini, davalıdan kesin teminat olarak 151.380,00 TL alındığını, davalının işi yasal süresi olan 29/09/2010 tarihinde tamamlayamadığından müvekkili tarafından 20/10/2010 tarihinde 4735 sayılı Kanun...
...gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde; İşin ihalesinin 21/09/2021 tarihinde yapıldığı, sözleşmesinin 22/10/2021 tarihinde imzalandığı, yer tesliminin 26/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 370 gün olduğu, iş bitim tarihinin ise 30/10/2022 tarihi olarak belirlendiği, İdare tarafından, iksa ve kazı projelerinin 26/01/2022 tarihinde...
Sadece sözleşmede istenilen deneyim süresinden daha az deneyimli bir mühendis çalıştırılmıştır. İş sözleşmede belirtilen esaslara uygun olarak ikmal edilmiş ve idareye teslim edilmiştir. ceza , iş deneyim süresi , teknik personel
...bildirildiği, mal teslim süresi zarfında Türkiye'de veya dünyada üretiminin bulunup bulunmadığının, dünyada üretimi bulunuyor ise ithal edilip edilemeyeceğinin davalı idarece ortaya konulamadığı, bu itibarla üretimi ve teslim edilebilirliği açıkça ortaya konulamadığından, davacı şirketin söz konusu malzemenin teslim edilmemesi nedeniyle...
...onaylanmasındaki gecikme, çalışılmayan günler ve iş artışı nedeniyle süre uzatımına hak kazanılıp davalı iş sahibince verildiği ve bunun sonucu olarak işin yapım ve teslim süresinin uzaması nedeniyle sabit birim fiyat uygulanması nedeniyle sözleşmenin 14.2.
İş süresi işyeri teslim tarihinden itibaren 600 (altıyüz) gün olarak belirlenmiştir.