Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerde: Bu tür sözleşmelerde iş artışı, ilk sözleşme bedelinin %10'una kadar yapılabilir. İş artışı, sözleşmede belirtilen işin süresini etkileyecek nitelikteyse, yükleniciye bu ilave iş için gerekli olan süre kadar süre uzatımı verilir.

...bir kamu kurumunun (ASKİ, BOTAŞ, İller Bankası, TEDAŞ vb.) gecikmesi nedeniyle işlerini süresinde bitirememektedir. İdarenin (Belediye) yer teslimi yükümlülüğü, sadece arsayı göstermek değil, aynı zamanda işin yapılmasına mani bir engel bulunmamasını da kapsar.

Götürü Bedelli Sözleşmelerde Kısmi İfa Bedelinin Hesabı: Yargıtay, anahtar teslimi götürü bedelli bir işin eksik bırakılması halinde, yapılan kısmın bedelinin... ...cezasının işleyeceğine dair özel bir hüküm varsa (somut olaydaki 30 günlük ihtar süresi gibi), bu istisnai süre için gecikme cezası talep edilebilir.

...Süreklilik arz eden ve birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarında, işin süresinin uzatılması suretiyle iş artışı yapılması mümkün değildir; yalnızca işin... ...türlerine göre uygulanabilecek iş artışı oranlarını kesin olarak sınırlamıştır: Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşleri: Sözleşme bedelinin en fazla yüzde 10’una kadar oran...

Mal Alımlarında Gecikme Cezası Mal Alımları Tip Sözleşmesi’ne göre idare, yüklenicinin malı süresinde teslim etmemesi halinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin onbinde birden az, yüzde ikisinden fazla olmamak üzere gecikme cezası oranı belirler.

bu nedenle davalının işin süresinde teslim edilmediğini ileri sürerek gecikme cezası uygulama yoluna gidemeyeceği görüşü bildirilmiştir. Simülatör Alımında İdarenin Bilgi Vermemesi ve Kesilen Gecikme Cezası Davacı bir yüklenici, bir idareye dört adet özel maksatlı simülatörün yapımı ve teslimi işini üstlenmiştir.