...farkı ödenmeyeceğinin açıkça ifade edildiği, önceden belirlenmiş kuralları göz önünde bulundurmak suretiyle teklif vermesi gereken davacı şirketin mücbir sebep iddiasının yerinde olmadığı, ihale dokümanında öngörülen fiyat farkı ödenmeyeceğine dair kuralın istisnası sayılabilecek bir mücbir sebebin davaya konu uyuşmazlıkta söz...

...endekslerinin kullanılması zorunlu hale getirildiği, ancak, idarece hazırlanan ihale dokümanının, yürürlükte bulunan Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslara uygun olarak hazırlanmadığı, bu durum tekliflerin hazırlanmasını ve sözleşme sürecini etkileyeceğinden ihalenin iptali gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

fiyat farkı , kamu zararı , revize iş programı , süre uzatımı , yapı denetim görevlisi ...Denetim Heyetinde yer almalarına rağmen süre uzatım konusunda idareye sunulan söz konusu teklif varakasında ve süre uzatım kararında hiçbir şekilde imza ve paraflarının bulunmadığı...

İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında; a-) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği ‘malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)’

2.4 Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca tasdikli faturalara göre yeni fiyat tutanağı düzenlenmesi halinde, en az üç firmadan tekliflerin alınması ve bu tekliflerin ilgili yapı denetim görevlilerince incelenip değerlendirildiğine ilişkin tutanakların da yeni fiyat tutanaklarıyla birlikte gönderilmesi zorunludur.

Yüklenicinin teklifi kapsamında yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kaleminin bulunmaması halinde ise, yeni birim fiyat; yeni iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak hesaplanan birim fiyatın %90’ını geçemez.