...eksikliğinin bulunması nedenleriyle sabit görüldüğü, davacı fesihte haklı olduğundan tazminat talebinde bulunabileceği, 11/07/2017 tarihli üçüncü bilirkişi raporunda tespit... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. hükmü, 27.

Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan tazminat davasında uyuşmazlığın çözümünün teknik incelemeyi gerektirmesi sebebiyle... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. kuralına yer verilmiş; 25.

Ayrıca, bu fiilleri işleyenlere her türlü aylık,ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası verilir. ...kalemlerinden 15*25*50 renkli beton bordür döşenmesi işine ilişkin yaklaşık maliyet hesabında da birim maliyetin 19,05 TL olarak belirlendiği, dolayısıyla, işin renkli bordür...

...hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir…” hükmü gereğince... Bu nedenlerle temyiz talebinin reddi ile … Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı hesabının 1.

Ayrıca, bu fiilleri işleyenlere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası... ...yapılmasından, f) Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki   muhasebe yetkilisi nden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan, g)  

...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. düzenlemesi bulunmaktadır. ...edildiğinden, davalı iş sahibinin feshedilemeyen bu 10 günlük süre ile ilgili olarak gecikme tazminatı istemesi mümkündür.

ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz...” ...yükümlülüğünden bağımsız, ilk talepte ödeme kaydını içeren teminat türü olduğunu, bu sebeple tazminatın kamu ihaleleri teminatı kapsamında ödenmesi gerektiğini belirterek, fazlaya...

maddelerinde taşıtın kullanılması esnasında oluşacak zararlardan ve tazminat   taleplerinden kusur hangi tarafta olursa olsun yüklenicinin sorumlu olduğunun... ...ihaleye katılacak isteklilerin tekliflerini sağlıklı bir biçimde oluşturmasına ve maliyet hesabı yapmasına engel teşkil edeceği, ihaleye katılacak istekli ya da istekliler için...

...benzer hataların devam ettiği tespiti yanında ayrıca davacının idare aleyhine açtığı tazminat davasında aralarında diş hekiminin de bulunduğu bilirkişi kurulu tarafından... ...kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.; maddesinin 1.