...yapıldığı ancak idarenin iç yazışmaları nedeniyle uygun bulma tarihinin geciktiği, hak ediş raporlarında davacı şirketin... ...işinde 08/03/2012-25/06/2013 tarihleri arasında davalı idarenin onayı olmadan alt yüklenici olarak çalışmış olduğu anlaşıldığından...

...uzatımı sonrasında da revize iş programının revize edilerek onaylanmış olması, bu işlemlerin işe ait sözleşme ve ekleri... fiyat farkı , güncel endeks , ilk iş bitim tarihi , süre uzatımı , temel endeks

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 8. “Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9.

...komisyonunca yapılır, geçici kabul tutanağı yetkili makamca onaylandıktan sonra geçerli olur ve geçici kabul yapılmış... Ancak yüklenici firma bu süreye de uymamış ve işi … gün geciktirerek … tarihinde tamamlamıştır.

… tarafından … tarihinde ….’ fesih , kamu zararı , mahkeme kararı , tasfiye

...tutanak idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak geçerli olur. ihale tarihi , Pn katsayısı , resmi fiyat ı) Temel endeks: İhale tarihinin içinde bulunduğu aya, …

… İl Müdürlüğünce … tarihinde … İnşaat Limited Şirketine ihale edilen … TL sözleşme... ...İdarece kabul edilmek şartıyla, ticaret ve/veya sanayi odasınca onaylanmış uygulama ayına ait yerel rayiçleri.