Revize iş programı düzenlenmesini gerektiren durumlar şunlardır: İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması. maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle süre uzatımı verilmiş olması.

” hükmü, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların (Esasların) “Süre uzatımına ilişkin uygulama esasları” başlıklı 8 inci maddesinde “ … (4) Bu Esaslara göre verilecek süre uzatımı altı ayı geçemez... (4) Bu Esaslara göre verilecek süre uzatımı altı ayı geçemez...

Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, (Değişik ibare: 08/08/2019-30856 R.G./16. Süre uzatımı hariç işin süresinde tamamlanmamış olması gerekir. Yapım işlerinde süre uzatımı verilebilecek haller KİSK’te ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde (YİGŞ) sayılmıştır.

Gecikmeler Olağanüstü Durum Değildir, Süre Uzatımı Yeterlidir Yargıtay, davanın TBK 138 yönünden de geçersiz olduğuna hükmetmiştir. İdare, bu öngörülebilir gecikmeler için yükleniciye zaten süre uzatımı vererek sözleşmenin gecikmeye ilişkin hükümlerini (cezayı) uygulamamıştır.

Yüklenici bunun üzerine, Tasfiye talebimin incelenmesi için geçen 4 aylık sürenin tarafıma süre uzatımı olarak verilmesini talep etmiş, ancak idare bu talebi de reddetmiştir. Süre Uzatımı Talebi: Yüklenicinin, tasfiye talebinin incelenme süresi için süre uzatımı istemesi de önemli bir adımdır.