(7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … ...ödenek yetersizliğine istinaden 195 gün ilave süre/süre uzatımı verilerek yeni iş bitim tarihinin 04/10/2022 olarak... Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 10/03/2022 tarihli dilekçesi ile idarenin...

...yüklenicinin iş artışına ilişkin yeni birim fiyatlara ve 41 günlük süre uzatımına itirazının olmadığı, Yüklenici tarafından... ...temizlenmesinde meydana gelen gecikme sebebiyle 41 gün süre uzatımı verilerek işin bitim tarihinin 25/06/2021 olarak belirlendiğine... Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 09/01/2022 tarihli dilekçesinde özetle...

...sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne istinaden verilen süre uzatımları sonrası hazırlanan revize iş programlarında... ...hallerde, Kontrol Teşkilatı tarafından hazırlanacak olan süre uzatımı raporunda idareden kaynaklı olarak yüklenicinin çalışmasına... ...sözleşme taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş ve talebi özet olarak aşağıda belirtildiği şekildedir.

...başlıklı 25’inci maddesinde, işin Sözleşme’ye uygun olarak süresi içinde tamamlanmaması halinde gecikilen her gün için... ...dilekçe ile Yüklenicinin geçici kabul yapılması yönündeki talebini İdareye ilettiği, sonrasında Fen İşleri Müdürlüğünün... ...belirlenen bitim tarihinde veya süre uzatımı verilmiş ise süre uzatımına göre belirlenen tarihte tamamlanıp geçici kabule...

...idare arasında oluşan anlaşmazlık hususunda yüklenicinin talebine istinaden idaresince yapılan başvuru ile Kurulumuz... ...işlemlerinin gerçekleştirildiği, yüklenicinin iş artışı, süre uzatımı ve fiyat farkı taleplerinin olumsuz değerlendirildiği... … 8-Enerji müsaadesi yazımız tarihinden itibaren 90 gün sürelidir. Bağlantı görüşümüz 1 yıl süreyle geçerlidir.

...bağlı olarak feshedilip tasfiye edilmesi veya devredilmesi gerektiği, oysa, dava konusu olayda davacının fesih talebine idarece onay verilmediği, feshin sözleşme hükümlerine göre yapıldığı, diğer yandan, işin teslim süresinin cezalı süre uzatımı öncesi 21.1.2019 olduğu gözetildiğinde davacı tarafça 21.1.2019 tarihinde 7161 sayılı Yasanın...

... davalı idareden kaynaklanan ve müvekkiline verilen 218 gün süre uzatımı neticesinde 10.01.2017 tarihinde işin kabulünün gerçekleştirildiğini, ancak ... dilekçe ekinde itiraz kaydıyla gönderildiğini, davalının bu talebinin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 117 sayılı KDV tevkifatına ... yapmadan çalışmaların yapılmasını talep ettiğini ve bu süreçte müvekkilinin hakedişlerinden haksız olarak 18.691,20 ...