YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: Devlet Su İşleri 12. sayılı kararının BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. ...tarihlerde vermiş olduğu, işe başlamama sebepleri ve süre uzatım talepleriyle ilgili yazıların cevap verilerek iddia...

...Antalya-Manavgat Yeşilbağ Göleti ve Sulaması İkmali” yapım işinde; süre uzatımı, ödenek aktarımı ve buna bağlı olarak hazırlanan revize iş programı ve hesaplanan fiyat farkları ile ilgili olarak yüklenici  ile idare arasında oluşan anlaşmazlık hususunda Kurulumuz kararı talep edilmektedir.

...idarenin sebep olduğu hallerden dolayı, idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenicinin, bu hususun (süre uzatım ve ödenek aktarma kararının) kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye ve sözleşme ödeneğine göre revize iş programını düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorunda olduğu, Düzenlenecek...

... idare tarafından verilen her süre uzatımı ve ödenek aktarma kararı sonrası, sözleşmesinde belirtilen yıllar itibariyle sözleşme ... olduğundan ve süre uzatımı sonrası, sözleşme ödeneği ile süre uzatımı öncesi sözleşme ödenekleri toplamı sözleşme bedelini oluşturacağından ... olmasının, belirtilmeyen (olmayan) ödeneklere ilişkin müteakip süreçte değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmesi sebebiyle, mevzuata ...

...sayılı yazıyla, ihale konusu 3 kalem malzemenin sözleşme süresi (05/09/2021) dolmasına rağmen teslim edilmediği, söz... Bunun üzerine anılan yasaklama kararının iptali istemiyle bakılan dava açılmıştır.