İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde;  “ .Yapım İşi” nde, süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu anlaşılmakta olup, belirtilen uyuşmazlığın karara bağlanmasıdır. Enerji talebi sözleşme aşamasına kadar getirilecektir.

Taraflar arasında eser sözleşmesi niteliğinde 11.07.2000 tarihli ... Sözleşmenin 2. maddesinde sözleşmenin konusu, 5 maddesinde ihale bedeli, 6. 2 maddesi uyuşmazlığın çözümünde özel öneme sahip bulunmakta olup, bu maddeye göre “kesin teminatın iadesi koşulları aşamalı olarak belirlenmiştir.

...2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı (Mikro Tünel Yöntemi İle Betonarme Boru Sürme (İtme) İşi Yapılması) Yağmur Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı konularında İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu anlaşılmakta olup, belirtilen uyuşmazlığın karara bağlanmasıdır...

Yüklenici, fiyat uyuşmazlığı hakkındaki Bayındırlık Kurulunun kararını beklemeden idare tarafından... Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22’nci maddesinin ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan hükmünde; “(

Sözleşme eki YİGŞ’nin “Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinde; “( Yüklenici, fiyat uyuşmazlığı hakkındaki Bayındırlık Kurulunun kararını beklemeden idare tarafından tespit edilmiş fiyat üzerinden işe devam etmek zorundadır.

maddesinde düzenlenen uzman görüşü, tarafların uyuşmazlığın aydınlanabilmesi, anlaşılabilmesi, iddia ve savunmalarının ispatı için... ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. Çimento Tesisinin Hafriyat, Tesviye ve Düzleştirme Çalışmaları”nın yapımına ilişkin eser sözleşmesi imzalanmıştır.

Davacı şirketçe de kabul ettiği üzere sözleşme konusu malın idareye teslim edilmediği sabit olup, uyuşmazlığın çözümünde mücbir sebep kavramının irdelenmesi gerekmektedir.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih başlıklı 21. Bu itibarla, uyuşmazlığın çözümü, 4734 Sayılı Kanun'un 59.

maddesinde, sözleşmenin Döner Sermayeli İşletmeler İhale Yönetmeliği'nin 61. maddesinde, bu sözleşmenin Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği'nin 61. İLGİLİ MEVZUAT: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun uyuşmazlığın doğduğu tarih itibarıyla yürürlükte bulunan hâliyle Kapsam başlıklı 1.