...2015 tarihli ihtarnamenin keşide edildiği, 27.04.2015 tarihinde tebliğ edildiğini, tebliğ tarihinden 06.05.201 tarihine kadar yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmemeleri sebebiyle idarece kurulan fesih komisyonunun hazırlamış olduğu raporla sözleşmenin feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

...dokümanını içerdiği ifade edilen CD incelendiğinde; İşin 24/08/2020 tarihinde yer tesliminin yapıldığı, işe başlandığı, yapılan zemin etüdü raporunda zemin sıvılaşması olduğunun anlaşıldığı, yapım işinin durdurulduğu, zemin iyileştirme projesi yapıldığı, iş artışı hesabının sözleşme bedelinin %10 oranını aştığı görülmektedir.

...gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.” denildikten sonra 23'üncü maddesinde; “Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere...

...vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesinde ise; Davacı, taraflar arasında 27.08.2012 tarihinde Van İlinin muhtelif yerlerinde 10 km kanalizasyon hattı yenilenmesine ilişkin birim fiyat sözleşme aktedildiğini, yüklenilen işin zamanında ve sözleşmeye uygun olarak yerine getirildiğini, hakedişlerle sadece teknik şartnamede belirtilen...

...tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 27/07/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 07/10/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “..

...karşılıklı olarak edimin ifasından vazgeçilmesinin mümkün olabileceği, ülkemizde Mart 2020 tarihinden itibaren etkili olan pandemi süreci düşünüldüğünde, basiretli tacir olarak davranma yükümlülüğünde olan davacı şirketin araç kiralanması ihalesine katılma ve sözleşme imzalama aşamasında araç temini hususundaki süreçleri öngörmemesinin beklenemeyeceği...

maddesine göre işin tasfiye edilmesi gerekirken, tasfiye cihetine gitmemek ve sözleşmeyi feshetmek suretiyle davalı iş sahibi fesihte kusurlu olduğu gibi, davacı yükleniciler de verilen süre uzatımı 29.06.2014 tarihinde sona ermiş olmasına rağmen işi tamamlamayıp %25 seviyesinde bıraktıkları ve düzenlenen tutanaklara...

Sözleşme” ile “.. … (4) Bu kapsamdaki hizmet alımlarında taraflar arasında sözleşme imzalanması zorunludur.” hükmü, yer almaktadır. Sözleşme” ile “…… ...yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur: a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin...

... üzerinden gerçekleştirilen iş ve imalâtların metrajlarına göre davacı yüklenicinin fesih tarihine kadar taleple bağlı kalınarak sadece sözleşme kapsamında kalan işlerden hangilerini ne ... olmadığından kâr kaybına ayrıca KDV eklenmeksizin; Kesin teminatın iadesi ile ilgili olarak da sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 46 ve 48.