...arasında imzalanan sözleşmenin bulunduğu ve anılan sözleşmenin idari bir sözleşme olarak nitelendirilemeyeceği dikkate alındığında, ihalenin kesinleşmesinden ve sözleşmenin imzalanmasından sonraki sürece ilişkin olan dava konusu uyuşmazlığın adli yargı yerinde çözümlenmesi gerektiği gerekçesiyle davanın 2577 sayılı Kanun'un 15...

...sözleşmesinin imzalanmasında oluşturduğu gecikmeye bağlı olarak 2021 yılındaki çalışılabilecek gün sayısının azaldığından bahisle ödenek dilimlerinin revize edilmesinin işe ait sözleşmenin  “Sözleşmede değişiklik yapılması” başlıklı 24 üncü maddesi hükümlerine aykırılık teşkil edeceğinden yüklenici talebi doğrultusunda sözleşmesi...

maddesinde kurala bağlandığı ileri sürülmekteyse de, davacı şirketin 14/07/2011 tarihinde davalı idareye verdiği dilekçesiyle, ihalenin üzerinde kalması halinde sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanun'un 10.

(Yüksek Fen Kurulunun 02.02.2022 tarih ve 2022/32 sayılı kararı) Yıllara yaygın olan yapım işinde sözleşme imzalanmasının ve yer tesliminin yıl sonuna doğru yapılması nedeniyle iş bitim tarihinin ödenek ayrılmayan yıla sarkması durumunda ödeneği olmayan yılda gerçekleştirilecek...

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip “idarenin siparişi üzerine” işe başlanacağı (m.

2021/2486) Sözleşmesinde fiyat farkı ödenmeyeceği kuralı bulunan işte sözleşme imzalanması aşamasında asgari ücret artışının mücbir sebep sayılması şeklindeki itirazın basiretli bir tacir gibi davranma yükümlülüğüyle bağdaşmadığı.