...Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: a) İşin yapılma yeri, b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.” İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “İş programı” başlıklı 17...

quot;Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek fiili yasak fiil ve davranış olarak belirtilmiş, anılan Kanun'un 20.

f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek kuralı yer almaktadır.

...borcu gereği gibi ifası hususunda müzayakaya sürüklemiş olduğu, hakkın kötüye kullanılması niteliğindeki bu davranışın hukuk düzeninin korumayacağını, sözleşme ve kanun hükümlerine aykırı davranan bu davranışı ile davacının kendisi olduğunu, bu nedenlerle davanın reddini talep etmiştir.

Davalı vekili işin ayıplı ifa edildiğini, geçici kabulün yapılamadığını, anahtar teslimi götürü bedel ile verilen işte davacıya fazla ödeme yapıldığını, yüklenicinin sözleşme hükümlerine aykırı davranarak edimini yerine getirmediğinin ...

Sözleşme serbestliği ve tarafları bağlayıcılığı ilkesi uyarınca sözleşme hükümleri uyarınca değerlendirme yapılmalıdır.

47 hükümleri çerçevesinde fesih prosedürü işletilmiş, sözleşmenin feshi ile davacının 240.000,00 TL lik teminatı irad kaydedilmiş ve yüklenici şirketin kamu ihalelerinden yasaklanmasına karar verilmiştir.

...gidermediği, bunun sonucunda da sözleşmenin feshedildiği, dolayısıyla ihale şartnamesi ve sözleşme hükümlerine uygun olarak mücbir sebep gösterilmeksizin ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyen davacı şirketin, 1 yıl süre ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin...