Teknik Şartname Pazarlığa Açık Değildir (İmzadan Sonra): Yüklenici, teknik şartnamedeki bir kriterin teknik olarak imkansız olduğunu düşünüyorsa, bunu ihale sürecinde (sözleşmeyi imzalamadan önce) idareye bildirmelidir.
sözleşme eki - Arama Sonuçları
… Devamı
Yargıtay'dan Yeri Görme Yükümlülüğünün Sınırlarına Dair Karar Anahtar teslim götürü bedel sözleşmeler, kamu ihalelerinde sıkça sürpriz maliyetleri önlemek amacıyla tercih edilse de, ihaleye esas projelerdeki temel hatalar (ölçüm, metraj hataları gibi) en büyük anlaşmazlıkların kaynağıdır.
Eldeki uyuşmazlıkta davacı tarafın kendilerinden haksız şekilde fazladan gecikme cezası tahsil edildiği iddiasının temel dayanağı, taraflar arasındaki sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin düzenlemesinin 54 numaralı dipnot çerçevesinde anlaşılması gerektiği savına dayanmaktadır.
Yargılama sürecinde sözleşme ve eki evraklar ile tarafların gösterdikleri kanıtlar toplanmış, uygulama iki ayrı bilirkişi kurulunca sağlanmıştır. Bu durumda her iki tarafın da eksik ve kusurlarının bulunduğu, sözleşmenin feshinde ortak kusurlu hareket ettiklerinin kabulü gerekir.
Çoğunluk görüşünün gerekçesi şu şekildedir: YİGŞ Bir Delil Sözleşmesidir: Sözleşmenin eki olan YİGŞ'nin 39. maddedeki silahların eşitliği ilkesine ve HMK 193/2'ye (ispat hakkını imkansız kılan sözleşmeler geçersizdir) aykırı olduğu savunulmuştur.
Şöyleki; Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 25. Sözleşmenin bu maddesindeki 10 günlük süre feshedilemeyen süre olup bu süre içinde gecikme cezasının uygulanacağı da kabul edildiğinden, davalı iş sahibinin feshedilemeyen bu 10 günlük süre ile ilgili olarak gecikme tazminatı istemesi mümkündür.
II - İNCELEME VE DEĞERLENDİRME Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuat çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, sözleşme taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş, talep ve değerlendirmeleri özet olarak aşağıda belirtildiği şekildedir.
...İş kalemi tanımında öğün ve mola sayısına yer verilmesi ve bunların çarpımlarının teklif mektubu eki cetvele aritmetik hata olacak şekilde hatalı aktarılmasına yönelik iddia, dokümana şikayet olmaması ve sözleşme sürecinde iş artış ve eksilişleri ile devam edilebileceği yaklaşımı ile uygun görülmemiştir.
...YİGŞ)’nin 17 inci maddesinde yer alan “iş programının sözleşmedeki ödeme şartlarına ve imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım sürelerine uygun bir iş programını hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim edecektir.” hükümleri gereği, iş programının sözleşmesinde belirtilen yılların ödenek dilimleri baz alınarak hazırlanması...
Anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen işlerde, isteklilerin teklifini sözleşmenin 6 ncı maddesinde belirtildiği üzere, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ... mahal listelerinin varsa teknik şartname ve diğer açıklayıcı belgelerin eksiksiz bir şekilde ve birbirleri ile uyumlu olarak hazırlanmasının mevzuatı gereği olduğu hususu açıktır ...