Uygulama projesinde yer alan açık teras çatıya ait imalatların sözleşme bedeline dâhil olduğuna, - Sözleşmenin ekleri” başlıklı 8 inci maddesinde ; “ … (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.
sözleşme dışı imalat - Arama Sonuçları
...olayda birinci şart (idarenin onay prosedürlerine uymadan proje dışı imalat yaptırması, yani usul hatası ) gerçekleşmiş... ...Değişiklikleri İçin Emsal Karar Anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerde, idarenin talepleri doğrultusunda projede öngörülmeyen... ...uzmanlığından destek almak, proje değişikliklerinin ve ikame imalatların hukuki ve mali analizinin doğru yapılmasını sağlar...
Bu Kanunun temel amacı, sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. ...ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.
...zemin etüt raporu sunarak, zeminin çalışmaya ve fenne uygun imalata engel olduğunu ileri sürerek işi durdurmuştur. Yüklenicinin, sözleşme dışı olan ve yeni teknik/maliyet analizi gerektiren bu yeni... maddesinin (a) bendi ve Sözleşme'nin 25.
quot;Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu başlıklı 44. ...üzerine, davacı iş ortaklığının tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine...
(2) İhzarat ödenmesi öngörülen işlerde, iş programları imalat ve ihzarat iş programı olarak düzenlenir. ...süre uzatımı verilmesini talep ettiği, Ağaçlık alanın dışında işin büyük bir kısmının yapılabilir olduğu, ağaçların... …” İşe ait Sözleşmenin “İş programı” başlıklı 12 nci maddesinde; “
İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. ...dört kat olarak hesaplanması gerektiği, Yangın merdiveni imalatının “Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri...
maddesinin (c) bendine aykırı olduğu, Sözleşmenin 11. ...hukuka aykırı olduğu, ikinci hakedişten sonra yaptıkları imalatların ödemelerinin yapılmadığı, bunun tasfiye tutanağında... (f) mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun...
Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkin olup... Altyapı işi ihalesinin dava dışı ... ayıplı imalat , İhbar yükümlülüğü , kusurlu imalat
...sonra bir kısım beton imalatı pozlarının birim fiyat tariflerinde olur doğrultusunda değişiklik yapılarak imalatta kullanılan kum çakılın taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması bedelleri birim fiyatın dışına çıkarılmışsa da, sözleşme eki olarak kabul edilen birim fiyat tarifleri kitabında dava konusu 16.041/1 ve 15.D.3 nolu pozlar bakımından...