Gecikme Cezasında Emsal Karar: Sözleşmede Toplam Bedel Yassa Bile Ceza Geciken Kısımdan Kesilir Mal alım ihalelerinde, özellikle kısmi teslimat yapılan işlerde, gecikme cezasının nasıl hesaplanacağı en tartışmalı konulardan biridir.
sözleşme cezası - Arama Sonuçları
… Devamı
Davalı idarece imzalanan (3) numaralı hakedişte feshedilmeyen süreye dair 10 günlük karşılığı cezanın hesaplanarak alacaktan mahsubu yerine 273 gün karşılığı 93.775,50 TL gecikme cezası uygulanması sözleşmenin yukarıdaki maddesine aykırı olmuştur. fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme
Dipnot metninden de anlaşılacağı üzere gecikme cezasının tayininde sözleşme bedelinin tamamı değil, tesliminde gecikilen mal değerinın esas alınabilmesi için “kısmi kabulle” mal teslimini içeren bir sözleşmenin var olması gerekir. geç teslim , gecikme cezası , sözleşme bedeli , teslim miktarı
, 4735 sayılı kanun , eser sözleşmesi , feshedilmeyen süre , gecikme cezası , ihtar zorunluluğu , sözleşmenin feshi , Yargıtay 15.
(Sayıştay Temyiz Kurulunun 14.6.2017 tarih ve 43203 sayılı kararı) Geçici kabule engel teşkil etmeyen eksikliklerin verilen sürede giderilmemesi halinde, gecikme cezası eksik işlerin bedeli üzerinden değil, sözleşme bedeli üzerinden kesilmelidir. eksik iş , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , sözleşme bedeli
gecikme cezası , gerçekleştirme görevlisi , kamu zararı , mal alımı , sorumluluk , sözleşme bedeli , teslim süresi ile Yüklenici tarafından imzalandığı ve tutanakta gecikme cezasının sözleşme bedeli üzerinden hesaplanması gerekirken teslim alınan mal bedeli üzerinden hesaplandığı anlaşılmıştır.
Bu iki temel amacı dışında, cezai şartın (ceza koşulunun) diğer bir amacı da, ifayı engelleyen cezai şartta (dönme/fesih cezasında) borçlunun cezai şartı ödemek suretiyle sözleşmeden kolayca dönmesini sağlamaktır [Kocaağa, Köksal: Ceza Koşulu (Sözleşme Cezası), Ankara 2018, s.
Sözleşmesinde kısmi kabul öngörülmeyen işlerde, gecikme cezasının ilk sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmasına yönelik hükümler göz önüne alındığında, cezanın ilk sözleşme bedeli üzerinden kesilmesi gerektiği düşünülebilir. gecikme cezası , gecikme cezası matrahı , kısmi kabul , sözleşme bedeli
(Sayıştay Temyiz Kurulunun 17.05.2011 tarih ve 33254 sayılı kararı) Sözleşmede belirlenen iş bitim tarihinden önce feshedilen işlerde ihtar tarihi ile fesih tarihi arasında geçen süre için gecikme cezası kesilmesi mevzuata uygun değildir.
Analizin Sonucu Gecikme Cezası ve Fesih İlişkisi: Bir iş, sözleşmede belirlenen bitim tarihini geçirmiş olsa bile, eğer iş tamamlanmadan (örn: %80 seviyesinde) idareden kaynaklanan bir nedenle (bütçe yetersizliği, ödenek yokluğu vb.) feshedilirse, idare yükleniciden gecikme cezası talep edemez.