...hesaplanan 60.700,00 TL para cezasının davacı yüklenicinin bozma kapsamında kesinleşen alacağından mahsubu ile 45.063,22 TL yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ve eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bu yönden davalı yararına bozulması uygun görülmüştür.

...eklenmek suretiyle hakettiği iş bedeli ile kanıtlanan ödemeler ve kâr kaybı alacağı yönünden de fesihten sonraki dönemde yüklenicinin başka bir işten elde ettiği ya da... Bu hususlar üzerinde durulmadan eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile davanın yazılı şekilde kısmen kabulü doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

...eklenmek suretiyle hakettiği iş bedeli ile kanıtlanan ödemeler ve kâr kaybı alacağı yönünden de fesihten sonraki dönemde yüklenicinin başka bir işten elde ettiği ya da... Bu hususlar üzerinde durulmadan eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile davanın yazılı şekilde kısmen kabulü doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

...oranında ceza ödeyeceğini; kesilen gecikme cezalarının kendisine ödenmesini haksız bir şekilde talep ettiğini; işin süresinde tamamlanmadığını; işin zamanında tamamlanmamasının... ...ıslah talebine yönelik zamanaşımı def'inin karara bağlanması, birleşen davalar yönünden de davacı-karşı davalının sorumlu olduğu kabul edilerek sorumlu olduğu miktarlar...

...haksız ve hukuki mesnetten yoksun davanın reddine, davacı aleyhine %20’den aşağı olmayacak şekilde kötü niyet tazminatına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa... 1-Davalı istinaf başvurusu yönünden yapılan inceleme de; Taraflar arasındaki sözleşmenin 29.1/son maddesinde; &quot...

...yıldan önceki bir yıla ait analizlerin kullanılması mümkün olmadığı” açık bir şekilde ifade edilmiştir. ...yılında güncellenen analiz ve rayiçlerinin kullanılması gerektiğinden konunun esası yönünden tazmin hükmünde hukuken bir isabetsizlik söz konusu değildir.

maddesinde); konunun esası yönünden; 5393 sayılı Belediye Kanununun “Hemşeri Hukuku” başlıklı 13 üncü maddesi... ...verildiği görülmekte olup, bu bağlamda sorumlularca; sorgu konusu ilama bağlanmadan önce bu şekilde açıklamalı bir sorgu düzenlenmiş olsaydı ve bu doğrultuda savunmaları alınmış...