idareden kaynaklanan sebepler , proje değişikliği , süre uzatımı
sebep ikamesi - Arama Sonuçları
Maliyet Artışı Mücbir Sebep Değildir: Davacının ileri sürdüğü inşaat maliyetlerindeki artış, hukuken mücbir sebep olarak kabul edilemez.
29/4 Kapsamında İşi Engelleyici Sebep Sayıştay Temyiz Kurulu, bu savunmayı kabul ederek tazmin hükmünü BOZMUŞTUR .
Bu sebeple hakkını talep etmek isteyenin kusursuz olması önemlidir.
Sözleşmenin feshine gelindiğinde ise, ekonomik zorluklar gibi durumlar genellikle mücbir sebep olarak kabul edilmez.
...idarenin hukuka aykırı bir işlem yada eyleminden kaynaklanmadığı, maddi ve manevi zarara sebep olduğu iddia edilen işlemin hukuka uygun bulunduğu, idarenin hizmet kusuru bulunmadığı...
Mücbir sebep olarak ileri sürülen yangın olayının yüklenicinin kusurundan ileri gelmesi nedeniyle yangın gerekçeli mücbir sebep talebinin esastan reddi gerektiği, -
...maddesinin 2 fıkrasında fiyat farkı hesaplanmayacağının belirtildiği, ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iş bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle...
...zorundadır” hükümlerine yer verilmek suretiyle iş programında değişiklik yapılabilecek sebepler belirlenmiştir.
...artışlarının da 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereği mücbir sebep sayılarak fiyat farkı hesaplanıp hesaplanmayacağı hususlarında Kurulumuz görüşü...






