İş Artışı, Revize Birim Fiyat Zorunluluğunu Ortadan Kaldırır mı? 02 (parke) gibi iki önemli iş kalemi, sözleşmede öngörülen miktarların çok üzerine çıkmıştır.
revize iş programı - Arama Sonuçları
İdaresinin görüşleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir. ...doğrultusunda; anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen ve revize edilen projelere göre sözleşme bedelinin % 10’una kadar...
S]) uygulanmasını tetiklemiştir. İdare, bu formülü uygulamış ve çıkan revize birim fiyat (R) üzerinden yükleniciye ödeme yapmıştır. 22 Uygulanır’ Sayıştay Dairesi bu savunmayı kabul etmemiştir.
...ödeneklerinin de programlanandan az olacak şekilde sonradan revize edilmesi nedenleriyle işlerin öngörülen sürede bitirilemediği... “İş programı” başlıklı 12 nci maddesinde; “ (2)İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar. Sözleşme eki YİGŞ’nin “İş programı” başlıklı 17 nci maddesinde; “
Mücbir Sebepler ve Ödenek: 4735 sayılı Kanun'da belirtilen mücbir sebeplerin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi halinde, yükleniciye süre uzatımı verilir ve revize iş programı düzenlenir. Bu revize iş programına uygun olarak yapılan işler için fiyat farkı hesaplanır.
...sözleşmeye göre iş bitim tarihi olan 15 Ağustos 2019 da bitirilmesi, bitirilmeyen her gün için sözleşmenin 25/2 maddesindeki hükümlerin uygulanacağı ve ivedilikle iş programının revize edilerek idareye teslim edilmesi hususunda …”
...süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde ver verilmiş olması şartıyla bu Esaslara gö re fiyat farkı hesaplanır.
Birden fazla süre uzatımı verilmesi durumunda da temel endeks ilk iş bitim tarihine göre belirlenir.
(2) Fiyat farkı hesabında temel endeks, iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksi; güncel endeks ise, revize iş programına göre işin gerçekleştirilmesi gereken aya ait endeksi ifade eder.
... 35,7 oranında olup, fesih tarihi olan 26/07/2013 tarihi ile revize iş programında öngörülen işin bitiş tarihi olan 28/12/2013 tarihi ... görüldüğünden temyize konu Mahkeme kararında Mahkemece söz konusu bilirkişi raporlarında yer alan hususlar ve sözleşmenin feshinin haksız ...
Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır.”, (2) Fiyat farkı hesabında temel endeks, iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksi; güncel endeks ise, revize iş programına göre işin gerçekleştirilmesi gereken aya ait endeksi ifade eder.