tarihinde teklif birim fiyatlı işler ve anahtar teslimi götürü bedelli işler olmak üzere karma sözleşme olarak ihale edilmiştir. ...personeli ile beraber yerinde yapılan tespitlere dayalı olarak hazırlanan 30.09.2017 tarihli revize raporda; “…

...edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 30/04/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı (Mikro Tünel Yöntemi... ...üzerine yeniden revize projesi hazırlanarak 06/10/2020 tarihinde İdare onayına sundukları, revize projenin İlbank Adana Bölge Müdürlüğü tarafından 11/01/2021 tarihinde vize...

İlk derece mahkemesince; davacı tarafından her ne kadar revize plan ve projeler gereği sözleşme dışı işlere bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi için kesin hesap yapılması talep edilmiş ise de; geçici kabul tutanağı ve kesin kabul tutanaklarının...

...yayımlandığı, yayımlanan zeyilname ile; İdari Şartname’de yer alan fiyat farkına ilişkin endeksler/katsayılar, proje revizeleri sebebiyle atölye projeleri, atölye projelerine esas şartnameler ve buna bağlı olarak mahal listelerinde, Birim Fiyat Teklif Cetveli ile tüm ihale dokümanında kapsamlı bir revizyon yapıldığı ve ihale dokümanında 248 adet...

...ilişkin plan, profil ve detaylara ait uygulama projeleri incelendiğinde; “Seferihisar İlçesi Revize İçmesuyu Şebeke Uygulama Projesinin Hazırlanması Genel Durum Planı Genel Durum... ...kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ...

...edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 30/04/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı (Mikro Tünel Yöntemi... ...belirtilen niteliğe uygun bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak şekilde değişiklik yaparak revize ettiği projeye göre yüklenicinin işe devam etmek mecburiyeti bulunmakla birlikte...

...hazırlanacak olan hakedişlere istinaden ödenecektir” denildiği, teklif mektubu eki birim fiyat cetveline göre “İKY 900 ve İKY 9000 idareye sağlanacak hizmetler iş kalemine” ait... Dosya kapsamından; davalı BOTAŞ tarafından proje kapsamında yapılan revize ve değişiklikler nedeniyle davacıya 329 gün süre uzatımı verildiği, sözleşme...

...edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 06/10/2021 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “İzmir İli Konak İlçesi Gültepe Bölgesi Muhtelif Cadde ve... ...belirlenmesi ve sonraki yıl ödeneklerinin de programla­nandan az olacak şekilde sonradan revize edilmesi nedenleriyle işlerin öngörü­len sürede bitirilemediği ve sürüncemede...

...idarenin sebebiyet verdiği haller dolayısıyla verilebilecek süre uzatımları nedeniyle de fiyat farkı ödemesi öngörülmediği, işin 06.11.2017 tarihinde geçici kabulünün ve 27... ...yapılması yerine hazır prefabrik olarak yapılmasına karar verilmesi nedeniyle projelerde revizeye karar verildiği, yüklenicinin 11.07.2016 tarihinde yeni projeleri idarenin onayına...

...6 ve 7 nolu geçici hakedişlerde 9.268.105,67 TL sözleşme ödeneği harcandığı, imalat+fiyat farkı+KDV toplamının 12.494.305.55 TL olduğu, 1 ve 4 nolu hakediş bedellerinin gecikilerek... ...bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır” ,