...nolu idareye verilecek hizmetlere ilişkin verilen teklif birim fiyatların sadece idareye hizmet için alınan personelin giderleri... ...hakedişlere istinaden ödenecektir” denildiği, teklif mektubu eki birim fiyat cetveline göre “İKY 900 ve İKY 9000 idareye sağlanacak... ...kapsamından; davalı BOTAŞ tarafından proje kapsamında yapılan revize ve değişiklikler nedeniyle davacıya 329 gün süre uzatımı...

...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 30/04/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Çukurova İlçesi Turgut... ...hazırlanarak 06/10/2020 tarihinde İdare onayına sundukları, revize projenin İlbank Adana Bölge Müdürlüğü tarafından...

...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 06/10/2021 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “İzmir İli Konak İlçesi... ...sâri ödenek dilimlerine uygun olması, kamu yararı açısından fiyat farkından kaynaklı artışlara sebebiyet vermemesi gerektiği... ...ödeneklerinin de programla­nandan az olacak şekilde sonradan revize edilmesi nedenleriyle işlerin öngörü­len sürede bitirilemediği...

... uzatımı verildiği, yüklenicinin iş artışına ilişkin yeni birim fiyatlara ve 41 günlük süre uzatımına itirazının olmadığı, Yüklenici ... yanlış yapılan her iş programının yükleniciye fazladan fiyat farkı verilmesine sebep olacağı, bu şekilde onaylanacak bir ... gerekçeleri ile idarelerince onaylanmadığı, İdarelerince hazırlanan revize iş programını yüklenicinin itiraz kaydı ile imzaladığı ve ...

İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır. ...geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hak edişte; birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemlerinin...

birim fiyat sözleşme , çim serme , gecikme cezası , süre uzatım kararı , süre uzatımı ...kendisine ek süre verilerek iş bitim tarihinin 10/10/2019 olarak revize edildiğine, İdare tarafından 20/11/2019 tarihli ve...

...hesap edilmesi gereken ve personel sayısı belirtilmeden saat birimi üzerinden ifade edilen … saat part-time kurs eğitimine... İo Yo Go Mo (2) Formüllerde yer alan; a) F: Fiyat farkını (TL), b) B: 0,90 sabit katsayısını, c) An:(…)

ve bağlı birimler olduğundan, .. ...haller dolayısıyla verilebilecek süre uzatımları nedeniyle de fiyat farkı ödemesi öngörülmediği, işin 06.11.2017 tarihinde... ...prefabrik olarak yapılmasına karar verilmesi nedeniyle projelerde revizeye karar verildiği, yüklenicinin 11.07.2016 tarihinde...

Değerlendirme teklif fiyatı ile kalite ve teknik değer nitelik olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. Poz No Tanımı Birim Puanı - İNŞ 05 “Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Asfalt...