... sipariş emrinin imalât resimlerinin müşavirlikçe onaylanmasının ... gerçekleşmiş olması gerektiği fakat dosya kapsamından da ... USD olduğu ve gecikme sebebiyle en yüksek ceza %10 ... gecikme bedeli tutarının 18.340,00 USD (ya da geçerli kur ... bedelinin davanın tarafları arasında %50 oranında paylaşılması ...

... alacaklarının ödenmediğini ardından sözleşmelerinin feshedildiğini ... olduğunun tespiti ile fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak 10.000,00 TL'nin davalıdan tahsilini ... talep etmiş, yargılama sırasında talebini ıslah ederek ... ... ... durumun yüklenicinin işi fen ve sanata uygun yapma sorumluluğunu ... ise davalı idarenin ilk rapora itirazlarınında cevaplandırılmak suretiyle davacı alacağının hesaplanıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken ...

...işlemin geri alınması istemiyle yapılan başvurunun reddine dair 24.08.2012 tarih ve 121911 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır. ... maddeye atıf yapılmak suretiyle bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, ikincisi ise, yasak fiil ve davranışları düzenleyen 17.

...inanılarak başka bir sözleşme fırsatının kaçırılması dolayısıyla uğranılan zarar; Hükümsüz sayılan sözleşmeyle satın alınan şey, başka bir sözleşmenin yerine getirilmemesi... ... ... nin işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar ... istenildiği, davacının 14/01/2019 tarihli ara kararı cevabında ... kalemlerinin bulunduğu ancak maddi tazminat isteminin reddine karar verilirken bu ...

... mühendisine bağlıdır.” 10’uncu maddesinde aynen; “Kontrol ... şartnamelere, uygulama projelerine, fen ve sanat kurallarına ve ... bitirilmesini sağlamak için (aşağıda belirtilen işleri) kendisi ... yararlanarak yapmakla görevli ve sorumludur.” denilmektedir ... ... ... oluşması ve bu durumun sadece bu yapım işine özgü ... olmaması ve üniversitede aynı dönemde yürütülen yapım ... Biyomühendislik Böl-Hemşirelik Fakültesi) Yapım İşinde) rastlanması dikkat çekicidir ...

1)12 inci maddenin 4 üncü fıkrasında ... hallerde, işin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek ... ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave ... tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir ... ... Yukarıda aktarılan sözleşme hükmü gereğince, yeni fiyatların idarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler kullanılarak yapılması durumunda, yeni birim fiyatların Sözleşme Bedeli / Yaklaşık...

(Değişik: 3.10.2001-4709/14 md.) Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. ... ...elektronik posta veya telefonla teyit edilmek şartıyla faks veya gerektiğinde resmi yazı ile yapılır.