iş artışı , iş azalışı , sözleşme bedeli TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...halinde, artışa konu olan iş; a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması, b) İdareyi külfete sokmaksızın...

...davaya konu “Kazı ve Konsol Fore Kazıklı İksa Projesinin yerinde uygulandığı, parselin... maddelerinde düzenlenmiştir. ...sözleşmelerinde öngörülmeyen durumlar nedeni ile bir iş artışının zorunlu olması halinde artışa... maddesinde düzenlenmiştir.

...olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması... ...5) Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. ...tespit edilenden farklı olması sebebiyle maliyet artışından kaynaklanan alacak davasının edimin...

TL/m iken sorgu konusu edilen yapım işi kapsamında ... ...ile %18,88 oranında (…TL tutarında) keşif artışı yapılarak yeni bedelin …TL olarak belirlendiği... İçmesuyu Projesi İşi kapsamında kullanılmadığı halde...

...arasındaki elektrik tesisatı imalatların iş artışı kapsamında ödenmesi ile işin gecikmeli... 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. “Projede ana besleme kablosu TR2 trafosundan 395 metre kablo ile görünmektedir.

...artışlarından (keşif artışından) kaynaklı iş artışı ve eksilişi hesaplamalarının (mukayeseli... ...kazıkları, someler, röperler ve benzerleri, proje sahası, güzergâh, zemin veya buna benzer... “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesinde; “(