Yanlar arasındaki sözleşmenin tarafı olan İl Özel İdaresi ... ...sözleşme fiyatlarıyla yaptırılması olanağı bulunmadığından Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 21. İl Özel İdaresi arasında 12.07.2013 tarihinde imzalanan ...

I - KONU … İl Özel İdaresi 09/03/2021 tarih ve E-3357 sayı ile 08/04/2021 tarih ve E-5022 sayılı yazılarında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 02/09/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 20/11/2019 tarihinde anahtar teslimi...

...Kanunu’na göre 10/05/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 14/06/2021 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…Spor... İhale dokümanları içerisinde yer alan Özel Teknik Şartnamenin “Bu Dosya Kapsamında Yüklenicinin Sorumlukları” başlıklı 3.

...karşıtlık değerlerinin ayarlanması, görüntü özelliklerinin ayarlanması, hareket algılama özellikleri için görüntü üzerinde hareketli bölgelerin tayini, switch ve hub cihazları... 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Kamu Zararı” başlıklı 71’inci maddesinin birinci fıkrasında kamu zararı...

...verilmiş bir süre olduğundan, bu sürede harcanamayan ödeneğin de tespit edilerek, işin özelliği ve ödenek durumuna bağlı olarak,  hem süre uzatım ve ödenek aktarma kararlarında... İhale tarihinde yürürlükte bulunan “4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar” ın,  “

...Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı ve davalı... Burada akdi bir borcun ihlali ve teknik anlamda bir kusur bulunması şart değildir (Turgut Uygur, Açıklamalı-içtihatlı Borçlar Kanunu 7.

...ihale edilerek sözleşmeye bağlanan binalara yönelik yapım işleri için Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtildiği gibi yapılan işin ihale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje...