...fiyatların kullanılıp kullanılmayacağı ile ilgili olarak işin idaresinde tereddüt oluştuğundan bahisle Kurulumuz görüşü... ...yapıldığı; sözleşmede her iki kısım için ayrı ayrı iş programı düzenlemesinin yer aldığı; geçici kabul noksanları...
onaylı iş programı - Arama Sonuçları
Şeklinde ifade edilmiştir. ...inci maddesinde; “Uygulama ayı: İdarece onaylanmış iş programına uygun olarak işlerin geçekleştirildiği ayı ifade... İşine ilişkin sözleşmenin “Uygulama Esasları” başlıklı 14.2.4.
Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi, belirlenmiştir. ...hareket etmemesi durumunda idare katık bertaraf ücretini iş programına yetişilinceye kadar bir hesapta bloke eder ve... TL/ton olarak belirlenmiştir.
...iradeleriyle verilmiş olup, davacı taraf da buna güvenerek iş programını düzenlediğine göre bundan sonra sürenin hataen... uyarınca eseri teslim alırken ihtirazi kayıt ileri sürmeyen iş sahibi ceza istemek hakkını kaybeder.
(i)Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı,” Hükümleri bulunmaktadır. Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi ; 17/11/2020 tarihli ve 2020/189 sayılı dilekçesinde özetle;
...olağandışı hava koşulları (aşırı yağış, sel, fırtına vb.) iş programını aksatabilmektedir. Temyiz Kurulu, idarenin yaptığı uygulamanın mevzuata uygun olduğuna karar vermiştir.
...yüklenicinin işe başlamadığını, şantiye kurmadığını ve iş programına uymadığını belirterek sözleşmeyi 26.08.2016 tarihinde... Hukuk Dairesi, dava dilekçesinde işe devam etme, &
Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir. ...mümkün olmadığına, uyarılara rağmen yüklenicinin iş programına uygun olarak işe devam etmemesi sebebiyle, davacı...
YFK Tekrarladı: Hakediş Gecikmesi Süre Uzatım Sebebidir! Kurul, işe ait sözleşmenin 19.4. ...işe tesir ettiği oranda (örneğin, ödenmeyen tutarın iş programına etkisi oranında) yükleniciye süre uzatımı vermek...
Bir kontrol mühendisine birden fazla işin kontrollüğü verilebilir. ...şartnamelere, uygulama projelerine, fen ve sanat kurallarına ve iş programına uygun olarak yürütülüp süresinde bitirilmesini...