Buna göre, mal alımına ilişkin ödeme yapılabilmesi için; -Sözleşme konusu malın sözleşme ve ihale dokümanına uygun olarak teslim edilmesi, - ...fıkrasında kamu zararı; “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya...

...yapılması ve 2 nolu geçici hakedişin %95 ödeme oranında düzenlenmesi taleplerinin ise uygun görülmediği, bu hususlarda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu görülmektedir... ...karşıya bırakıldığının kabulünün gerektiği, netice olarak idaresinin uygulamaları mevzuata aykırı olmakla birlikte, idarenin kusurundan yüklenicinin sorumlu tutulamayacağı...

...fiyatların ihale günü açıklanması gerekirken, ihaleden 22 gün sonra açıklanmasının mevzuata aykırı olduğu, Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki... 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

...da yapılmadığı, yukarıda belirtilen işe ait sözleşme ve sözleşmenin tabi olduğu mevzuata aykırı uygulamaların sorumluluğunun idaresine ait olması sebepleriyle anlaşmazlık... 1) Sözleşme konusu işler, idare tarafından yükleniciye verilen veya yüklenici tarafından hazırlanıp idarece onaylanan uygulama projelerine uygun olarak yapılır.

...analizde belirtilen poz numarasındaki formül yerine fiyat teklifi ile açıklama yapılmasının mevzuata aykırı olduğu…” iddiasıyla itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş, anılan... ...nce; 14/12/2020 tarihli kesinleşen ihale kararı ile aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülen … Proje Müşavirlik A.Ş.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, davacı...

Yapılan açıklamalara göre 53 günlük süre uzatımının sözleşme ve şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi gerekirken kesilmemesinde mevzuata uyarlık bulunmamakta hükmüne varılmıştır.

... biriminin de gerçekleştirdiği denetimleri kendisine raporladığını, raporda görülen olası mevzuata uymayan aksaklıkların tespitinde de teftiş kuruluna soruşturma talimatı verdiğini, Büyükşehir ... yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanması ...

...amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın... ...tutarından, bir evvelki hakediş tutarı çıkarıldıktan sonra kalan tutara idarece ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan sözleşmede...

...işin teslim edilmemesi üzerine 10.05.2013 tarih ve 5563 sayılı Olur ile sözleşme feshinin İl Müdürlüğünce onaylandığı, mevzuata göre, mücbir sebep hâlleri dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyenlerin, fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki...