...olduğu, dolayısı ile beton ve demir imalatı miktarlarındaki artışlara ait herhangi bir ödemenin yapılmaması gerektiği, Yönündedir. ...imalatlarının değiştirildiği, ihale dokümanı T107 Proses ve T109 Çökeltme Havuzları kesin projeleri ile statik hesap sonucu yeniden hazırlanan T107 Proses ve T109 Çökeltme...

Maddesinde Makbuz karşılığı ödemelerde Damga Vergisi; a) Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar... ...olarak; b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine, karar...

...ise teminat mektubunun güncellenmesi nedeniyle oluşan alacak, yükleniciye yapılan fazla ödeme, gecikme cezası, teknik personel bulundurmama cezası ve kira kaybı alacağının... ...reddine, birleşen 2010/204 Esas sayılı davada ise “davanın bozma ilamı kapsamında kesinleşmesiyle yeniden hüküm tesisine yer olmadığına” dair verilen karar davalı ve...

Dosya kapsamından; ara hakedişlerde ödemenin sözleşme eki 1995 yılı birim fiyat cetvelindeki birim fiyatlarla yapıldığı, davacının davalı idarece kabul edilmeyen itirazlarını kesin hakedişe itiraz dilekçesinde tekrarlayarak birim fiyatın düzeltilmesini ve bu suretle doğacak alacağın ödenmesini istediği anlaşılmaktadır.

...teşkil ettiği ve ayrıca harcama yapılan dönemde henüz 2015 yılı hesabı kapatılarak, Kesin Hesap hazırlanıp Bakanlıkla mutabakat sağlanarak onay alınmadığından; bütçede likit... ...bütçe ile tahsis edilen toplam … TL ödeneğin … TL'sinin Mart ayı sonu itibarıyla ödeme emrine bağlanarak harcandığı, …

...moloz nakillerinin bedellerinin ilgili birim fiyatlara dâhil olduğu ve yükleniciye ilâve ödeme yapılamayacağı görüşüne, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında... Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön ve/veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak...

... konulduğunun tespit edildiği, 2- Bahse konu inşaatın elektrik uygulama projesinde UPS (kesintisiz güç kaynağı), galvaniz sac kablo tavası, rezistanslı buz çözücü, projeksiyon cihazı ... bedel üzerinden sözleşmeye bağlanmış olmasından dolayı söz konusu işler için ek bir ödemenin yapılmaması gerektiği görüşünde oldukları ifade edilmektedir.