...tesisatı, mekanik tesisat, beton/kalıp işleri, sıva boya gibi ince işler, demir işleri, kazı/dolgu işleri, peyzaj ve nakliye gibi imalat grupları kapsamında olması gerekir... Bu işte, tek bir alt yükleniciye yaptırılacak iş bölümlerinin toplam bedeli sözleşme bedelinin % .

...sözleşmenin eki “Birim Fiyat Tarifleri Raporu”nda tanımlanan 11.01 Poz nolu “Tesviye ve Temel Kazısı imalâtı” kapsamında kaldığını ve davacının ihtirazi kayıt koymaksızın imzalayarak kabul ettiği hakedişler karşılığı düzenlediği faturalarla tüm imalât bedelinin ödendiğini, davacıya borcu bulunmadığını savunmuştur.

480 uyarınca götürü bedel sözleşmelerde işin daha fazla emek ve masrafla yapıldığı iddia edilerek bedelin artırılmasının talep edilemeyeceği ile YİGŞ’nin 27. maddesi uyarınca idarenin sorumlu olmadığını, hafriyat giderlerinin arttığı iddiasına katılmadıklarını değişen kazı miktarları ile ilgili 2.

...doğrultusunda, 2021 yılı sonuna kadar fore kazık imalatları için kazı, dolgu ve test kazıkları ile TEM Doğu tüneli içerisinde mevcut mekanik ve elektrik tesisatı sökümünün... ...programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde...

... iş bitim tarihinin ise 30/10/2022 tarihi olarak belirlendiği, İdare tarafından, iksa ve kazı projelerinin 26/01/2022 tarihinde hazırlanarak proje değişikliğinin yapıldığı, bu ... maddesinin 5 inci fıkrası gereği %90’ının alınarak iş artışına konu imalatların bedelinin 160.074,60 TL olarak belirlendiği, yüklenicinin ise artışa konu imalatların birim fiyatlarının ...

...herhangi bir cevap verilmediğini, iş teslim zorunluluklarının bulunması nedeniyle hatalı kazı işlerinin üzerine boru döşenmesine davalı idarenin zımnen muvafakat ettiğini kabul... TL bedelden %35 nefaset bedeli kesilerek davacının ...

...sözleşmesinden kaynaklanmış olup haksız olarak yapılan gecikme cezası kesintisinin iadesi, temel kazısında öngörülmeyen yeraltı sularının ortaya çıkması sebebiyle maliyet artışı... ...olarak yapılacak şey tahmin edilenden fazla sâyı ve masrafı gerektirse bile yüklenici bedelin artırılmasını isteyemez”.

...kamu yararı açısından fiyat farkından kaynaklı artışlara sebebiyet vermemesi gerektiği, Kazı ruhsat izin sürecinin olmaması, şehir merkezinde yapılan imalatlar için mobilizasyon... ...programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde...

KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup davacı, bakiye iş bedelinin ve haksız olarak kesilen cezanın tahsili ile teminat mektubunun iadesini talep... ...hükümlerine göre hazırlanması nedeni ile hükme esas alındığının belirtilmesi usuli kazılmış hakka aykırı olmuştur.

...verildiği kabul edilecektir.” hükmünün, İşe ait teklif cetvelinde; “SAR-17 Yollarda kazı yapılması, dolgu ve/veya depoya konulması” iş kalemi ile “SAR-18 Yollarda alt temel... ...nde, kil ocağına ulaşım için kullanılan mevcut yolun bakım ve onarım masraflarının bedelinin ödenip ödenemeyeceği hususunda Kurul görüşümüzün bildirilmesi istenilmektedir...